tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ЦВЕТЫ, РАСТЕНИЯ, ТОВАРЫ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

44-ФЗТоварСельское хозяйствоМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10279879
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Восточный»
Начальная цена	23 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	24.08.2026
Приём заявок до	25.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Земля растительная	17.0 м[3*]	1 000,00 ₽	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки
Семена (смесь универсальная) газонных трав	20.0 кг	300,00 ₽	Семена прочих многолетних трав

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки грунта и семян для безопасности дорожного движения', 'summary': 'Согласно договору № _, государственное бюджетное учреждение "Жилищник района Восточный" и поставщик обязуются поставлять грунт и семена для мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в районе Восточный города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется поставить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года и оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями Технического задания.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшенных характеристик требуется оформление дополнительного соглашения.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товаров должна соответствовать установленным стандартам, а упаковка и маркировка импортных товаров — международным стандартам упаковки.\n Маркировка должна содержать определенные реквизиты, а упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки.\n Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках товаров и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан в установленные сроки устранить выявленные недостатки или предоставить разъяснения, а Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или направляет информацию о необходимости предоставления разъяснений, мотивированном отказе от принятия или перечне дефектов с указанием сроков устранения.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта.\n Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта.\n Гарантируется качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, а также предусмотрена замена товара при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства и ответственность поставщика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.\n При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок.\n Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта.'}, {'title': 'Условия штрафных санкций за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за нарушение гарантийных обязательств, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами предусмотрены штрафы в процентном отношении от цены контракта или в фиксированном размере, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, штрафы за неисполнение обязательств не могут превышать цену контракта, а стороны освобождаются от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Фрагмент документа описывает условия расторжения контракта, включая нарушение Поставщиком запрета, установленного постановлением правительства РФ, и основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе Поставщика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и определенными статьями закона о контрактной системе, а также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.1-9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит пропорционально времени действия таких обстоятельств.\n В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Сторона обязана предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, а неответ на претензию в установленный срок считается признанием требований.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 32 рабочих дня, а споры по нему разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставка товаров возможна при условии проведения претензионной работы заказчиком, контракт должен быть зарегистрирован в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать процедуру регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использовать определенные приложения и электронные системы для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Условия работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан использовать электронную систему для оформления документов, включая создание стандартов товарно-экономической информации и обеспечение электронного документооборота с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.\n Электронные документы признаются юридически равными бумажным документам.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно для электронного документооборота.\n Статья 14 содержит реквизиты и подписи Заказчика в лице ГБУ «Жилищник района Восточный», а реквизиты Поставщика'}, {'title': 'Регистрационные данные и банковские реквизиты сторон', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой форму для заполнения реквизитов сторон контракта, а также содержит спецификации товаров и их характеристики, включая состав смеси семян газонных трав и земляную смесь с указанием процентного содержания компонентов и кислотности.'}, {'title': 'Условия продажи универсальной смеси семян газонных трав', 'summary': 'Фрагмент описывает заказ на поставку смеси универсальных семян газонных трав весом 16 кг от ООО "Семаргл" по цене 6000.00 за кубический метр почвогрунта с влажностью 20 процентов МПТ.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →