ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

223-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку зарядных устройств и аккумуляторов', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка»" заключило соглашение с поставщиком на поставку зарядного устройства и аккумуляторов для обеспечения потребностей центра в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик должен обеспечить поставку нового товара и сопутствующих услуг, при этом момент поставки фиксируется при доставке товара и подписании документов о приемке.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 14 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в реестр договоров.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в день поставки, а также организовать уборку упаковки.\n Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно тексту, Заказчик формирует отчет об устранении недостатков в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику.\n После рассмотрения отчета и'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Обязанности сторон при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям договора.\n Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям договора.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями договора и технического задания.'}, {'title': 'Условия гарантийного обслуживания и замены товаров', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене.\n Гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также возмещать убытки и вред, причиненные вследствие недостатков товара, в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа для поставщика составляет 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от цены договора, если она составляет от 3 млн рублей до 8 млн рублей, за исключением просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия ответственности за просрочку и ненадлежащее исполнение', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены договора и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком ограничены ценой договора, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества, которые невозможно исправить в разумные сроки.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора поставки', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, договор может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям договора, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия одностороннего отказа от договора', 'summary': 'Договор предусматривает возможность одностороннего отказа от его исполнения Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других определенных ситуациях.\n Расторжение договора по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за форс-мажор', 'summary': 'Согласно положениям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Условия продления сроков из-за обстоятельств непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание истребуемой суммы и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Также устанавливаются сроки действия договора и порядок его изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения договора', 'summary': 'Договор вступает в силу с момента подписания Сторон и предусматривает определенные правила для направления уведомлений и исполнения обязательств, а также руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 договора, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки.'}, {'title': 'Использование электронной подписи и документооборот', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через автоматизированную информационную систему "Пortal поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая их регистрацию в соответствии с регламентом и законодательством РФ.'}, {'title': 'Информация о поставщике и получателе', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ", включая ИНН, КПП, ОГРН, а также информация о банковских реквизитах и электронной почте для связи.'}, {'title': 'Спецификация зарядного устройства Makita DC40RA', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа описывается спецификация заказа на зарядное устройство Makita DC40RA быстрое (XGT 40В) модели 191E10-9 и аккумулятор BL4040 XGT с указанием характеристик, количества, единицы измерения и цены за единицу с учетом НДС.'}, {'title': 'Цена и количество аккумуляторов Makita BL4040 XGT 2.0', 'summary': 'Суммаризация: В таблице указаны данные о закупке аккумуляторной батареи модели BL4040 для инструмента XGT от компании Makita Corporation, включая стоимость за штуку и общую сумму заказа.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения Договора на выполнение работ по проектированию и строительству объекта: «Строительство: ЛЭП 10- 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ПУ для обеспечения технол
  2 913 923,64 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка перфораторов аккумуляторных
  739 090,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Источник бесперебойного питания 60 кВА в комплекте с АКБ (по ОЛ)
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка расширительных мембранных баков для отопления WESTER WRV 750 или эквивалент
  574 053,88 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Право заключения договора по лоту: ОКПД 27.11.41 Поставка трансформаторов 25000кВА для нужд филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» в рамках исполн
  158 447 868,85 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка встраиваемых светодиодных (LED) светильников
  11 853,20 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• Право заключения договора для нужд ПАО «Якутскэнерго» по лоту: «ОКПД2 27.11.43.000. Поставка комплектных трансформаторных подстанций для Центральных электрическ
  126 466 759,83 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Право заключения договора по лоту: «ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных изделий для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в рамках инвес
  51 324 521,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва