tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Поставка мебели для лаборатории ихтиопатологии для нужд ФГБНУ «ВНИРО»

223-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10279774
Заказчик	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ"
Начальная цена	30 692,97 ₽
Регион	Москва
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	24.08.2026
Приём заявок до	25.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Стул армейский	8.0 шт	2 553,33 ₽	Мебель офисная металлическая прочая
Вешалка напольная АЛЛА-22	1.0 шт	7 120,00 ₽	Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Вешалка напольная КЛАСС-С	1.0 шт	3 146,33 ₽	Стеллажи, стойки, вешалки металлические

Описание

{'data': [{'title': 'Обязанности Поставщика по Договору', 'summary': 'Согласно договору на поставку для нужд ФГБНУ «ВНИРО», поставщик обязуется устранять недостатки Товара, гарантировать его качество, соблюдать законодательство РФ и предоставлять необходимые документы, а также своевременно информировать заказчика о возможных проблемах с поставкой и изменениях в реквизитах.'}, {'title': 'Условия доставки и ответственность Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется доставить товар и выполнить погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, нести ответственность за действия третьих лиц и гарантийные обязательства.\n Заказчик обязан принять и оплатить товар, контролировать исполнение договора и может отказаться от оплаты при несоответствии товара требованиям договора, а также проверять ход поставки и качество товара.'}, {'title': 'Обязательства сторон по конфиденциальности и поставке товара', 'summary': 'Стороны договора обязались соблюдать конфиденциальность информации и согласовали условия поставки товара, включая сроки уведомления и фактической передачи товара.'}, {'title': 'Условия расчетов и порядок поставки Товара', 'summary': 'Согласно разделу 5 Договора, для досрочной поставки Товара Поставщиком требуется письменное согласие Заказчика.\n Расчеты за Товар производятся после его надлежащей поставки и приемки Заказчиком по фактической стоимости, но не превышая сумму, указанную в пункте 4.1 Договора.\n Цена Договора включает все расходы Поставщика, включая страховку и налоги.\n Порядок поставки и приемки Товара регламентируется Техническим заданием и приложениями к Договору.'}, {'title': 'Процедура приемки и экспертизы товара', 'summary': 'Заказчик обязан принять Товар, проведя его экспертизу и подписав Товарную накладную в течение 5 рабочих дней после получения подтверждающих документов, при'}, {'title': 'Условия приемки товара и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно приложениям к Договору, при обнаружении несоответствий поставленного товара требованиям документации, составляется акт с указанием недостатков и сроков их устранения, а в случае существенных нарушений условий договора, включая просрочку поставки или отступления от технических требований, Заказчик может отказаться от принятия товара и возмещения затрат Поставщику.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней после подписания Товарной накладной сформировать и подписать электронной цифровой подписью Акт приемки товаров, а Поставщик должен подписать его в течение 3 рабочих дней и направить обратно Заказчику.'}, {'title': 'Условия подписания и обмена документами', 'summary': 'В случае неполучения Заказчиком акта в установленный срок, он считается подписанным Поставщиком без замечаний.\n Стороны могут обмениваться документами через электронную систему документооборота и признают юридическую силу документов, подписанных с помощью Системы юридически значимого обмена электронными документами.\n Каждая сторона несет ответственность за конфиденциальность ключей электронной подписи и обеспечивает их законное использование.\n При закупке товаров, подлежащих прослеживаемости, Поставщик обязан оформить соответствующие отчетные документы.'}, {'title': 'Условия электронной документации и маркировки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, документы, сопровождающие сделку, должны быть оформлены в электронной форме с указанием дополнительных реквизитов прослеживаемости.\n Приобретение товаров с обязательной маркировкой требует от Поставщика оформления электронных отчетных документов в соответствии с законодательством РФ.\n Изменения и расторжение договора возможны по соглашению сторон или в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Основания и порядок расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, расторжение возможно по инициативе заказчика в случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков или объемов поставки, а также при подтверждении экспертизой нарушений условий договора.\n Стороны обязаны урегулировать взаимные расчеты после расторжения договора.'}, {'title': 'Условия ответственности за просрочку исполнения', 'summary': 'Стороны договора обязуются возмещать ущерб и уплачивать неустойки за просрочку или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом размер пени и штрафов определяется условиями договора и не может превышать его цену.'}, {'title': 'Условия начисления пени и возмещения убытков', 'summary': 'Согласно условиям договора, за просрочку исполнения обязательств Поставщиком предусмотрена пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора, с учетом выполненной части обязательств.\n Общая сумма неустойки не может превышать цену договора.\n В случае одностороннего расторжения договора, сторона может потребовать возмещения фактического ущерба.\n Неустойка не начисляется при наличии оснований, связанных с непреодолимой силой или виной другой стороны, и не освобождает от исполнения обязательств по договору.'}, {'title': 'Условия ответственности за ненадлежащее исполнение', 'summary': 'Заказчик имеет право на компенсацию убытков и взыскание штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению документов и поставке товара, а также на защиту от претензий третьих лиц со стороны Поставщика.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 7.10 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнения, пожары, землетрясения и другие чрезвычайные события, при условии своевременного уведомления другой стороны и предоставления соответствующих документов.'}, {'title': 'Условия продления и расторжения договора при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно договору, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны провести переговоры о продлении или прекращении договора в случае их продолжительности более шести месяцев, а также обязуются соблюдать конфиденциальность предоставленной информации в течение трех лет после прекращения договора.'}, {'title': 'Обязанности по охране конфиденциальной информации', 'summary': 'Стороны договора обязуются соблюдать конфиденциальность информации и принимать меры по устранению последствий ее раскрытия, а также согласовали порядок уведомлений и рассмотрения споров через Арбитражный суд г.\n Москвы.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адресов электронной почты', 'summary': 'Стороны договора обязаны уведомлять друг друга об изменениях своих реквизитов электронной почты в установленные сроки, иначе несут ответственность за возможные последствия.\n Указаны ответственные лица и адреса электронной почты для переписки, а также приложения и реквизиты сторон.'}, {'title': 'Условия поставки товара и ответственность за упаковку', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан назначить ответственное лицо и предоставить контактную информацию в течение одного рабочего дня после заключения договора, а также уведомить о любых изменениях.\n Поставка товара осуществляется силами поставщика или с привлечением третьих лиц, с включением всех сопутствующих расходов в цену договора.\n Товар поставляется в рабочее время с понедельника по пятницу, без возможности доставки в выходные дни, и должен сопровождаться отчетной документацией.\n Заказчик имеет право отказаться от приемки товара с нарушениями условий технического задания, а уборка и вывоз упаковки осуществляются силами поставщика.'}, {'title': 'Условия упаковки и транспортировки товара', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за риски гибели, утраты, порчи или повреждения Товара в случае неправильной упаковки или транспортировки до его приемки Заказчиком.\n Упаковка Товара должна соответствовать нормативным требованиям, обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении, а также содержать специальные правила использования и маркировки.'}, {'title': 'Условия хранения и транспортировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть доставлен в полной сохранности, с соблюдением требований к упаковке и условиям транспортировки.\n Товар должен соответствовать количеству и качеству, указанным в техническом задании, и иметь подтверждение качества в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Требования к товару и гарантии поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить, что товар соответствует техническим параметрам и требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ, и гарантировать его качество в течение установленного срока, заменяя несоответствующий товар за свой счет.'}, {'title': 'Условия гарантии на товар', 'summary': 'Согласно условиям договора, гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи, но не менее срока, установленного производителем.'}], 'fileName': 'ПРОЕКТ ДОГОВОРА.docx'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →