ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ

223-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Поставка защитной одежды для МДТ им. Пушкина', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский драматический театр имени А.С.\n Пушкина» и поставщик обязуются выполнить поставку специальной защитной одежды в соответствии с техническим заданием и спецификацией.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, который также отвечает за сопутствующие услуги и документальное оформление передачи товара.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика, упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован и упакован в соответствии с требованиями, а также сопровождаться необходимыми отчетными документами и сертификатами, предоставляемыми поставщиком в день поставки.\n Заказчик обязан рассмотреть и принять товар в течение 20 рабочих дней, подтвердив это подписанным УКЭП электронным документом о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписания электронного документа о приемке, либо запросить разъяснения или указать на дефекты, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, заказчик и поставщик обязаны соблюдать определенные процедуры в случае обнаружения несоответствий в поставках товаров, а также обязанности по информированию и принятию товаров.\n Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности и гарантии поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия договора, соответствовать требованиям к участникам закупки и выполнять гарантийные обязательства в соответствии с требованиями договора и технического задания.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товаре за свой счет в согласованные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате нарушения этих требований.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и составляет процент от цены договора, исходя из его стоимости.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение обязательств', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, размер которых зависит от цены договора и варьируется в пределах от 1 000 до 5 000 рублей за факт нарушения и одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену договора.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Стороны освобождены от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны; при обнаружении недопоставки или завышения стоимости товара Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства; расторжение договора может происходить по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по нарушениям', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.9, поставщик может быть признан нарушившим условия договора в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара заказчику, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством РФ и несоответствия критериям оценки ФНС.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно пункту 8 статьи, договор может быть расторгнут по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в других предусмотренных случаях.\n Расторжение договора по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на его исполнение.\n Сторона, неспособная выполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить об этом в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензии, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии и порядок ее рассмотрения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, включая указание на адресата и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Также установлен срок исполнения договора в 37 рабочих дней с момента подписания, и предусмотрена возможность изменения и дополнения договора по соглашению сторон.'}, {'title': 'Изменения и уведомления в договоре', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, дополнительные соглашения к нему могут быть заключены в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента подписания.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Договор включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n Установлены особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и использование информационных систем для приемки товара и ведения учета.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота в АИС', 'summary': 'Стороны договора обязуются назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота, обеспечить им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных документов с бумажными и исключая необходимость их дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Адреса и реквизиты Заказчика и Поставщика', 'summary': 'Согласно статье 14 договора, указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и места для проставления подписей Сторон, включая образец подписи директора Заказчика В.И.\n Жукова.'}, {'title': 'Реквизиты организации и образцы одежды', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о закупке мужской летней куртки и полукомбинезона "Сити" у ООО "Фирма Техноавиа", включая описание товаров, цены и количество.'}, {'title': 'Заголовок: Характеристики мужской куртки "Иртыш"', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Производственно-внедренческое общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Техноавиа» предлагает мужской летний полукомбинезон и зимнюю куртку «Иртыш» для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий, изготовленные из смесовой ткани «Индестрактбл» (65% полиэстер, 35% хлопок), плотностью 245 г/м², с водоотталкивающей отделкой и полиэфирной утепляющей подкладкой.'}, {'title': 'Характеристики мужской зимней куртки "Иртыш"', 'summary': 'Суммаризация: Куртка мужская зимняя "Иртыш" предназначена для эксплуатации в различных климатических поясах, обеспечивает 3(4) класс защиты от низких температур и ветра, имеет утепленный воротник-стойку, утепляющийся флисом, утепленный капюшон с застежкой на молнию, световозвращающие элементы и предназначена для мужчин с размером 96-100/170-176.'}, {'title': 'Характеристики мужской зимней куртки "Иртыш"', 'summary': 'Куртка мужская зимняя "Иртыш" предназначена для эксплуатации в различных климатических поясах, имеет водоотталкивающую отделку, трехслойное утепление и дополнительные функциональные элементы, такие как ветрозащитный клапан и утепленный капюшон, обеспечивая защиту от низких температур и ветра.'}, {'title': 'Характеристики мужского зимнего полукомбинезона "Иртыш"', 'summary': 'Суммаризация: Представлены характеристики и описания мужских зимних полукомбинезонов марки "Иртыш" от ООО "Фирма Техноавиа", включая материалы, утеплитель, застежки и размеры.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе содержится спецификация товаров, включающая мужской зимний утеплитель "Иртыш" и мужскую летнюю куртку "Сити" удлиненную темно-серую, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Условия поставки мужской куртки "Сити"', 'summary': 'Суммаризация: В указанном фрагменте'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка специальной обуви
  4 459 697,70 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка имущества гражданской обороны для Уральского ГУ Банка России
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку специальной одежды, специальной обуви и СИЗ с к
  32 301 444,15 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка полиграфа респираторного
  1 945 908,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка одежды специальной для нужд Центра биомедицинских и аддитивных технологий ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (лот 1)
  51 900,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Закупка простыней из хлопчатобумажных тканей для нужд Университетской гимназии (школа-интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова (ИД 91587))
  570 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка плащей влагозащитных (с логотипом)
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• запрос оферт в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку жесткой балетной обуви (пуант
  3 897 600,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва