ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

223-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки расходных материалов', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком, Поставщик обязуется поставить расходные материалы (салфетки, бумага, пленка, баннер) в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, являющимися неотъемлемой частью договора.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание соответствующих документов.\n Цена договора включает НДС, если это'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно договору, платежи в бюджетную систему РФ и оплата в рублях РФ осуществляются Заказчиком, цена договора твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата производится ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков», в течение 7 рабочих дней с даты подписания Документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится после подписания электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме, неустойке, порядке ее расчета и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязуется поставлять товары партиями по предварительной заявке, соответствующие качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также несет ответственность за погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товаров в соответствии с ГОСТами и международными стандартами.'}, {'title': 'Условия упаковки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик имеет 15 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Порядок предоставления разъяснений и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Заказчик также обязан использовать УАИС «Бюджетный учет» для предоставления разъяснений или отказа от принятия товаров, а также для направления информации о выявленных недостатках.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'В случае подтверждения качества товаров и'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, электронный структурированный документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставленных товаров и их регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, получения необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.7 и 5.3.1 договора, при выявлении несоответствий поставленных товаров условиям договора, Заказчик обязан вызывать представителей Поставщика для объяснений, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.\n Заказчик также обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно их оплачивать.'}, {'title': 'Ответственность за исполнение обязательств субпоставщиками', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, вправе заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы и информацию.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и соответствие требованиям', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, а также выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и договором, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты.\n Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения дефектов.\n В случае отказа Поставщика от подписания акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за безопасность товара и убытки', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора несут ответственность за обеспечение безопасности товара и соблюдение требований безопасности, сертификации и законодательства РФ.\n Указаны условия возмещения вреда, убытков и ответственности за недостатки товара, а также за непредоставление полной информации о товаре.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'В данном фрагменте договора установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами договора, а также закреплены процентные ставки штрафов в зависимости от цены договора и его исполнения сторонами.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены договора и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену договора, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при доказанности уважительных причин просрочки.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, предусмотрены меры ответственности и возмещения убытков, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектность.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Договор предусматривает расторжение в случае нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию, несоответствия поставщика требованиям, выявленных в ходе исполнения договора, подтвержденных экспертизой нарушений условий договора, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение также возможно по инициативе поставщика при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия для признания отказа Заказчика необоснованным', 'summary': 'Согласно условиям договора, необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также несоблюдение им определенных процедур, может привести к расторжению договора.\n Расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и предусматривает определенные сроки и процедуры.'}, {'title': 'Ответственность за исполнение в условиях форс-мажора', 'summary': 'Согласно статье 9 раздела 14 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения договора и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по договору', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязаны предпринять усилия для урегулирования споров путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок перед обращением в суд.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, претензия должна сопровождаться надлежащим образом оформленными документами, а споры по договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 октября 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и исполнения договора', 'summary': 'Согласно статье 12 договора, стороны обязуются направлять уведомления друг другу в письменной или электронной форме, с определением даты их получения.\n В случае'}, {'title': 'Порядок использования АИС для приемки товара', 'summary': 'Поставщик обязан проверить наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создать её в случае'}, {'title': 'Использование усиленной квалифицированной ЭП в АИС', 'summary': 'Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в АИС «Портал поставщиков», и обязуются осуществлять электронный документооборот без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты поставщика и получателя', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты сторон договора, включая юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, контактные данные и характеристики товара (пленка Oracal 641, глянцевая, синего цвета, шириной 1000 мм, длиной 50000 мм, весом 12.7 кг).'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Суммаризация: В представленном фрагменте перечислены характеристики различных видов самоклеящейся пленки и фотобумаги, включая их цвет, размеры, вес и производителя, а также указаны данные о заказчике и поставщике.'}, {'title': 'Заголовок: Заказ текстильных салфеток CLEANROOM WIPERS', 'summary': 'Согласно представленным данным, заказаны текстильные салфетки CLEANROOM WIPERS размером 23x23 см в количестве 150 штук по цене 5040 руб. (включая НДС) и ламинированный баннер ПВХ Frontlit размером 1.1x50 м по цене 8140 руб. (включая НДС), всего на сумму 26220 руб. (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка и сборка мебели
  29 998 471,88 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка картриджей для принтера
  785 046,49 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка вычислительной техники для АО «Институт навигации»
  22 230 761,50 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Шкаф для горшков на 10 мест
  30 600,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Напольный кулер для воды.
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка канцелярских товаров для обеспечения деятельности филиалов Российского общества «Знание» в субъектах Российской Федерации
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Электронный запрос котировок на поставку хозяйственных товаров для нужд ГБУЗ "ГКБ №15 ДЗМ"
  999 999,84 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка сейфов
  243 157,99 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва