ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки и установки кондиционера', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение "Жилищник района Чертаново Северное" и поставщик обязуются выполнить поставку и установку кондиционера в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, а также условиями технического задания.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и финансирования контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товара должна осуществляться в соответствии с условиями контракта и техническим заданием в течение пяти рабочих дней с момента заявки Заказчика до 31 декабря 2026 года.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Статья 4 регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательное согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, а также возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения и внесением изменений в Реестр Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и документов, подтверждающих качество товара, с использованием электронного документооборота.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отклонять документы о приемке с указанием причин.\n Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения должна быть оформлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и направлена Поставщику.\n После рассмотрения отчета об устранении недостатков и'}, {'title': 'Устранение недостатков и приемка товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок проведения экспертизы и обмена информацией о товарах', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, включая проведение экспертизы, уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субподрядчиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы, информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пунктам 6.3-6.5 технического задания, при обнаружении недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и устанавливает гарантийный срок на комплектующие изделия равным сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате его использования, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа для поставщика составляет 10% или 5% от цены контракта в зависимости от его стоимости, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с контрактом, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от соответствующей суммы контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком не должна превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; в случае выявления фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; для подтверждения неисполнения обязательств Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы; контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае некомплектной поставки товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при выявлении нарушений условий контракта по результатам экспертизы или нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Поставщик имеет право на односторонний отказ от его исполнения в случае неоднократных нарушений Заказчиком сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты поставленных товаров, непредставления отгрузочной разнарядки в срок, а также невЫборки товаров Заказчиком в установленный срок.\n Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Условия продления контракта при форс-мажоре', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к претензии и порядок ее рассмотрения', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, порядок разрешения споров и условия изменения контракта, включая сроки его действия и порядок приемки товаров.'}, {'title': 'Изменения Контракта и Уведомления', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно пунктам 12.4 и 12.5 Контракта, к нему прилагаются Техническое задание и Спецификация, а также предусмотрено согласие Поставщика на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и использование информационных систем для приемки товара и создания стандартных товарных единиц.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Поставщик обязан назначить уполномоченных должностных лиц для организации электронного документооборота, обеспечить им усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию в АИС «Портал поставщиков».\n Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с бумажными документами, и их не требуется дублировать, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Статья 14 Контракта определяет юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Сторон, а также указывает на'}, {'title': 'Спецификация товара: кондиционер', 'summary': 'Согласно предоставленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали технические характеристики и условия поставки кондиционера модели General Climate GC-R09HR/GU-R09H, включая его энергоэффективность и дополнительные функции.'}, {'title': 'Условия оплаты и сумма платежа', 'summary': 'Указаны сумма и количество платежей без дополнительных деталей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставка оборудования и материалов по объекту: "Техническое перевооружение ОПО «Площадка гла
  136 804 851,04 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для нужд Центра биомедицинских и аддитивных технологий ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (лот 11)
  189 360,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Работы по восстановлению работоспособности холодильной машины «FLAKT WOODS KVWF9004», включающие демонтаж неисправного компрессора, поставку и монтаж нового ком
  5 191 795,00 ₽ заявки до 30.09.2026, Москва
• Выполнение работ по ремонту Водозаборного узла №2 в том числе насосной станции 1 и 2 подъема с озонаторной инвентарный № З-89506152
  1 595 258,96 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Оказание услуг сервисного обслуживания, ремонта торгово-технологического и теплового холодильного оборудования.
  360 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка резинотканевой ленты
  800 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• МНПК для обеспечения проверки оборудования заказов при проведении швартовных испытаний
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка главной пары углового редуктора
  123 650,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва