ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки электрических комплектующих', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются поставлять электрические комплектующие и инструменты согласно техническому заданию и условиям договора.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и года выпуска не ранее 2025 года, а также подписания необходимых документов после доставки.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке за счет средств от приносящей доход деятельности.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, в котором указываются сумма к оплате, размер неустойки, основания и порядок ее расчета, а также итоговая сумма платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его расчетного счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию сторон.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Поставка товара осуществляется по адресу и в соответствии с техническим заданием, с возможностью поставки партиями и предварительной заявкой.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по согласованию сторон и внесению изменений в договор.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам соответственно, а также содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, и убрать упаковку в течение одного дня после поставки.\n Заказчик имеет 10 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, при этом Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям договора.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов в электронной форме подписывается УКЭП и направляется Поставщику через автоматизированную информационную систему.\n При принятии Заказчиком решений об устранении недостатков или'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по выявлению и устранению недостатков товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан информировать контрольные органы о выявленных недостатках поставляемых товаров, а также уведомлять Поставщика о них в течение 5 рабочих дней через УАИС «Бюджетный учет».\n В случае обнаружения несоответствий условиям Договора, Заказчик должен вызвать представителей Поставщика для объяснений.\n Заказчик также обязан своевременно принимать и оплачивать товары и рассмотреть вопрос о продолжении поставки при получении уведомления о ее приостановлении от Поставщика.\n Поставщик вправе требовать от Заказчика подписания электронного документа о приемке товаров, предоставляя необходимые документы в соответствии со статьей 4 Договора.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий договора и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по договору, уведомлять о изменении фактического местонахождения в течение 5 дней, соответствовать законодательству и требованиям к участникам закупки, а также соответствовать критериям первого этапа оценки, утвержденным федеральным органом.'}, {'title': 'Условия предоставления гарантии на товар', 'summary': 'Согласно пункту 5.4.8, стороны обязаны соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.\n В статье 6 Договора регламентируются гарантийные обязательства поставщика, включая качество товара, гарантийный срок и процедуру устранения недостатков в течение гарантии.'}, {'title': 'Условия гарантии и возмещения расходов', 'summary': 'Согласно положениям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на его замену, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.\n Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред, причиненный в результате его использования.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан возместить убытки Заказчика, связанные с отзывом товара, и гарантировать предоставление полной и достоверной информации о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае их возникновения по причинам, не зависящим от Заказчика.\n Обе стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с установленными правилами.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов и пени', 'summary': 'В данном фрагменте договора установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, предусмотрена уплата пени за просрочку исполнения обязательств, а также ограничение общей суммы штрафов и освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно пункту 7.13, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.\n Статья 8 регулирует порядок расторжения Договора, предусматривая его прекращение по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе Заказчика в случае нарушения условий Договора со стороны Поставщика.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность сторон', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа изложены условия, при которых может быть расторгнут договор, включая нарушения условий договора, несоответствие поставщика установленным критериям, а также основания для одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе заказчика или поставщика.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по соглашению сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются условия расторжения договора, включая немотивированный отказ от оплаты'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности при форс-мажоре', 'summary': 'Согласно договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств на время действия этих обстоятельств, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений с использованием усиленных электронных подписей.\n Претензии должны быть направлены в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов, на что сторона должна ответить в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия вступления договора в силу и его срок действия', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к выполнению своих обязательств и урегулированию споров через Арбитражный суд Москвы, договор вступает в силу с момента подписания и заканчивается 31 октября 2026 года, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и юридических актов', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, стороны согласовали порядок направления уведомлений, включая использование факсимильной связи и электронной почты, а также подтверждение получения уведомлений.\n В статье 13 указан порядок электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).'}, {'title': 'Порядок работы Поставщика в АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Согласно Регламенту АИС «Портал поставщиков», Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в системе и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе для работы с электронными документами.'}, {'title': 'Юридическая сила электронных документов', 'summary': 'Стороны договора признают юридическую силу электронных документов и информацию, полученную через автоматизированную информационную систему, и обязуются не требовать их дублирования на бумажных носителях за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты организации и контактные данные', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Предоставлены реквизиты организации "Стандартные музыкальные технологии" для заключения договора, включая адрес электронной почты, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и контактные данные.\n Указаны также характеристики розетки для кабель-канала DKC Viva 45005.'}, {'title': 'Характеристики складной стальной стремянки Perilla 8 ступеней', 'summary': 'Суммаризация: Представлены характеристики и цены на различные типы стремянок, включая складную стальную стремянку Perilla с 8 ступенями и максимальной нагрузкой 250 кг, а также алюминиевую стремянку Алюмет с анодированным покрытием и 6 ступенями.'}, {'title': 'Характеристики наборов биты Inforce и Gigant', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном списке перечислены различные инструменты и их характеристики, включая биты, рулетки и плоскогубцы, с указанием производителя, веса, материалов, размеров и цен.'}, {'title': 'Спецификация товаров и услуг', 'summary': 'Согласно предоставленному фрагменту, приложение № 2 к договору содержит спецификацию товаров, включая сменное лезвие для раскройного ножа Olfa OL-RB45-1, клемму WAGO 222-413 и угол для настенного кабель-канала DKC 01825, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Спецификация кабельного канала DKC 100х40 L2000', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В таблице представлены характеристики и цены на электромонтажные изделия, включая кабель-каналы и входы, с указанием количества, материалов, цветов, размеров и климатических исполнений.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок
  598 999,96 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание услуг по поверке коммерческих узлов учета газа на объекте ГТЭС «Внуково»
  2 988 750,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка информационного-технологических товаров для нужд ГАУК г.Москвы "ПКиО "Ходынское поле"
  485 438,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• 225994_Поставка кабеля для ООО "БГК"
  18 213 452,04 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка промышленного пылесоса для нужд КП «ВДНХ»
  142 666,67 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Открытый запрос предложений на выполнениеработ по разработке рабочей документации в части автоматизации систем электроснабжения квартала А27 по адресу: г. Москв
  3 200 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-р
  34 234 581,55 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка оборудования (звук для павильона)
  23 691 095,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва