ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки диммера для ГБПОУ ТК №21', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке диммера для нужд колледжа, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новый товар в соответствии с техническими требованиями и спецификациями, а также подписать необходимые документы при доставке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от законодательства.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком время и место поставки, обеспечивая соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к упаковке и документальное сопровождение', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 20 рабочих дней.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Фрагмент документа описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая проверку на соответствие условиям контракта, предоставление разъяснений или мотивированный отказ от принятия, а также устранение выявленных недостатков.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик после рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, а в случае запроса разъяснений или обнаружения дефектов, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить недостатки в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанностях сторон и их правах в случае выявления недостатков в поставках товаров, а также порядке уведомления и взаимодействия между сторонами.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и комплектности, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства по информированию и соблюдению законодательства', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактом.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред и убытки, а также обеспечивать предоставление полной и достоверной информации о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также других нарушений условий контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства и уведомлении второй стороны.\n Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит пропорционально времени действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров через переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно пунктам 10.3.1-10.3.4, претензия должна содержать определенные данные и документы, а также быть рассмотрена в установленный срок под угрозой признания требований.\n В статье 11 указаны условия вступления контракта в силу и срок его исполнения до 30 октября 2026 года, а также порядок приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств поставщика.'}, {'title': 'Изменение и регистрация дополнительных соглашений к контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и вступают в силу с момента подписания.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 3 к контракту.\n В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также необходимость проверки наличия стандартной товарной единицы в АИС перед оформлением Документа о приемке.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно приложению № 3 к контракту, сторонами согласована спецификация товаров, включающая диммер Infinilite WM-TG-001 с указанием характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Источник бесперебойного питания 60 кВА в комплекте с АКБ (по ОЛ)
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка расширительных мембранных баков для отопления WESTER WRV 750 или эквивалент
  574 053,88 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Право заключения договора по лоту: ОКПД 27.11.41 Поставка трансформаторов 25000кВА для нужд филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» в рамках исполн
  158 447 868,85 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка встраиваемых светодиодных (LED) светильников
  11 853,20 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• Право заключения договора для нужд ПАО «Якутскэнерго» по лоту: «ОКПД2 27.11.43.000. Поставка комплектных трансформаторных подстанций для Центральных электрическ
  126 466 759,83 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Право заключения договора по лоту: «ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных изделий для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в рамках инвес
  51 324 521,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" в рамках инвест
  109 660 000,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• 225928_Кольцо 1Т17СБ
  3 275 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва