tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Кресло компьютерное на колесиках Мyroo Office Bliss T803-GG, Серый 490х530х1190 мм

223-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10279292
Заказчик	Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия г. Троицка»
Начальная цена	227 274,56 ₽
Регион	Москва
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	24.08.2026
Приём заявок до	25.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Кресло компьютерное на колесиках Мyroo Office Bliss T803-GG, Серый 490х530х1190 мм	16.0 шт	14 204,66 ₽	Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров и их оплата', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, Государственное автономное образовательное учреждение города Москвы и поставщик обязуются к поставке и принятию товара (кресел), с соблюдением требований законодательства РФ и города Москвы, на основании результатов котировочной сессии № _.\n Договор регламентирует порядок и условия поставки и оплаты товара в соответствии с техническим заданием и спецификацией.'}, {'title': 'Условия поставки нового товара и ценообразование', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставка нового товара с годом выпуска не ранее 2026 года осуществляется силами и за счет Поставщика, который также предоставляет сопутствующие услуги и документы о приемке.\n Цена договора составляет указанную сумму без учета НДС, если это не предусмотрено законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, цена за товары является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата производится заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на расчетный счет поставщика в течение семи рабочих дней с момента подписания документа о приемке, оформленного с использованием автоматизированной информационной системы и усиленных квалифицированных электронных подписей.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по договору', 'summary': 'Согласно условиям Договора, Заказчик обязан оплатить товары с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его расчетного счета.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие качества и характеристик товара техническому заданию, с возможностью улучшения характеристик по согласованию с заказчиком и оформлением дополнительного соглашения.\n Поставщик также отвечает за транспортировку товара, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить тировку и погрузо-разгрузочные работы, а также уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки.\n Поставщик предоставляет заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров, направляя поставщику подписанный электронный документ о приемке или мотивированный отказ.'}, {'title': 'Устранение недостатков и экспертиза товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в поставленных товарах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу товаров и может отказаться от их принятия до устранения недостатков, информируя об этом Поставщика через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Процедура устранения дефектов и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.14 и 4.15, в случае получения от Заказчика информации о необходимости предоставления разъяснений или выявленных дефектов, Поставщик обязан в установленные сроки устранить недостатки и предоставить исправленный комплект документации, а также повторно направить Документ о приемке для подтверждения соответствия требованиям.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ о приемке товаров и услуг служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, получения соответствующих документов, запроса информации о ходе исполнения договора и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно принимать и оплачивать поставки, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков для исполнения своих обязательств.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за действия субпоставщиков и обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору.'}, {'title': 'Изменение адреса фактического местонахождения Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая изменение адреса фактического местонахождения, соответствие законодательству и требованиям к участникам закупки, а также обеспечение соответствия критериям оценки и предоставление необходимых документов в установленные сроки.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Согласно статье 6 договора, поставщик обязан гарантировать качество товара в соответствии с требованиями договора и технического задания, а также устранять недостатки в течение гарантийного срока за свой счет, продлевая его на время устранения выявленных дефектов.\n В случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с Гражданским кодексом РФ.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар с недостатками и предоставлять гарантийный срок на комплектующие изделия, соответствующий сроку на основное изделие.\n Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора несут ответственность за предоставление информации о товаре и его недостатках в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, предусматривающим начисление штрафа в размере, рассчитываемом от цены договора.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере процентов от цены договора или фиксированные суммы, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора.'}, {'title': 'Условия о штрафах и ответственности сторон', 'summary': 'Согласно условиям договора, предусмотрены штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки.'}, {'title': 'Условия и основания для расторжения договора', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для расторжения договора', 'summary': 'Договор предусматривает расторжение в случае нарушений условий со стороны Поставщика или Заказчика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров и непредставление необходимых документов.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и форс-мажор', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае невыборки товаров Заказчиком в установленный срок или невнесения платежа, Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с соблюдением определенных процедур.\n Также предусмотрено расторжение Договора по соглашению сторон с письменным ответом в течение 5 календарных дней и освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при чрезвычайных обстоятельствах', 'summary': 'В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и могут продлить сроки исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров.'}, {'title': 'Урегулирование споров в претензионном порядке', 'summary': 'Стороны договорились о порядке урегулирования споров в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, а при недостижении согласия — в Арбитражном суде города Москвы.'}, {'title': 'Условия вступления договора в силу и сроки исполнения', 'summary': 'Договор вступает в силу с момента подписания и должен быть зарегистрирован в Реестре Договоров ЕАИСТ, срок его исполнения составляет 22 рабочих дня.\n Изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме.'}, {'title': 'Порядок обмена документами и информацией', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали порядок получения уведомлений, включая их отправку и считать полученными в день отправки; руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Порядок работы в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно пунктам 13.1.1 и 13.2 Договора, Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их регистрацию и получение усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок обмена электронными документами, предусмотрев их юридическую силу без необходимости бумажного дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты сторон договора', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой шаблон для заполнения реквизитов юридического лица и образец спецификации товаров, предназначенный для включения в договор.'}, {'title': 'Технические характеристики компьютерного кресла Myroo Office Bliss T803-GG', 'summary': 'Компьютерное кресло на колесиках Myroo Office Bliss T803-GG, серого цвета, размером 490х530х1190 мм, с металлической крестовиной и сетчатым сидением и спинкой, предназначено для продажи по цене 14204.66 рублей за штуку с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →