ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварКлининг, отходы, экологияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки хозяйственных товаров', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять хозяйственные товары для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.\n Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при обнаружении недостатков в поставленных товарах Заказчик обязан принять меры по их устранению в установленные сроки и предоставить соответствующие разъяснения или документацию, если это требуется Заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанностях сторон и правах поставщика, включая требования к уведомлениям и документации.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику в установленные сроки, после чего последний должен устранить выявленные недостатки, а гарантийный срок продлевается на время их устранения.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить гарантийный срок на заменяемый товар, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ.\n Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возмещать вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения безопасности товара.\n Поставщик также обязан возместить убытки Заказчика в случае отзыва товара и несет ответственность за недостатки товара при'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно указанному нормативному акту Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, в контракте устанавливается порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом процента от цены контракта или фиксированной суммы в зависимости от цены контракта и стороны, нарушившей обязательства.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей, а за просрочку исполнения обязательств Заказчиком — пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно представленным фрагментам, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены условия для возврата излишне уплаченных средств и порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при нарушениях.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки, несоответствия товара техническим требованиям, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Ответственность за нарушения Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных в пунктах 8.1.2.2-8.1.2.6, а также в соответствии с законодательством РФ, стороны могут расторгнуть контракт по соглашению или в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения по обстоятельствам непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.\n Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к выполнению претензионного порядка разрешения споров с приложением необходимых документов и возможностью обращения в Арбитражный суд Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 34 рабочих дня, с возможностью изменения и дополнения по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно пункту 12.5, Поставщик согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n Статья 13 устанавливает особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в АИС.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документов', 'summary': 'Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах.\n Электронные документы, полученные сторонами, не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к электронной системе документооборота предоставляется бесплатно.'}, {'title': 'Указание реквизитов сторон договора', 'summary': 'В представленном фрагменте указаны реквизиты сторон договора: Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы и неполные данные о поставщике.'}, {'title': 'Список товаров с характеристиками', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров указаны характеристики и цены на различные хозяйственные товары, включая диспенсеры, ведра, ершики для туалета, держатели для туалетной бумаги и универсальные салфетки в рулоне.'}, {'title': 'Универсальные салфетки и аксессуары для уборки', 'summary': 'Суммаризация: Представлены товары для уборки и обслуживания, включая универсальные салфетки для сухой и влажной уборки, диспенсер для бумажных полотенец и алюминиевую ручку с желтым наконечником для уборщиков.'}, {'title': 'Каталог товаров для уборки', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте содержится описание различных товаров для уборки, включая швабру с подвижностью флаундера, веник из сорго, бак для отходов и насадки для швабр из хлопка и микрофибры.'}, {'title': 'Характеристики насадок МОП и уборочной тележки', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте содержится информация о различных типах насадок для швабр (МОП) и уборочных тележек, включая их характеристики и цены.'}, {'title': 'Характеристики тележки уборочной BRABIX', 'summary': 'Суммаризация: В представленном фрагменте содержится информация о различных товарах, включая уборочную тележку BRABIX с механическим отжимом, подметальную швабру и сиденье для унитаза от ООО "Сантехкомплект", а также термометр комнатный "ПТЗ" ТСК-7 и резиновые многоразовые перчатки PACLAN "Professional".'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Спецификация товаров включает описание и ценообразование для следующих позиций: обувное напыление PACLAN "Professional" размером L, желтого цвета весом 50 г; пластиковая разделочная доска Plast Team размером 240x150 мм; масленка Vetta с крышкой из пластика и щетка-уточок для чистки поверхностей размером 140х37 мм.'}, {'title': 'Заголовок: Заказ на поставку щетки для окон', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, щетка для уборки и мытья окон модели "Казак 1Н" длиной 90 см и с поролоновой рабочей частью предназначена для продажи по цене 240 рублей за штуку с учетом оптовой скидки.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по погрузке и вывозу снега с прилегающей территории зданий МИД России
  3 150 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Оказание услуг по погрузке и вывозу снега с территорий ГБУЗ "ГП № 23 ДЗМ" на пункты снегоплавления в 2026-2027гг.
  1 627 150,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки объектов Набережно-Челнинского ЦЭС, Поисевского ЦЭС
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки объектов Ковалинского ЦЭС, Казанского ЦЭС
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки объектов Альметьевского ЦЭС, Ромашкинского ЦЭС
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Оказание услуг по уборке нежилых помещений и прилегающей территории в течение трех лет
  1 457 585 549,46 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• Оказание услуг по уборке и содержанию прилегающей территории для нужд ГБОУ ДО ДТДМ «ХОРОШЕВО»
  1 344 563,71 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на оказание услуг по погрузке и вывозу снега с территорий ГБУЗ "ДГП № 145 ДЗМ" в 2026г-2027г.
  706 595,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Москва, Все закупки: Москва