ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварКлининг, отходы, экологияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки уборочного инвентаря', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку уборочного инвентаря в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке.\n Цена контракта включает НДС, если'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в договоре', 'summary': 'Заказчик обязуется уплатить все налоги и сборы, а также производить оплату в рублях РФ по факту поставки товаров, без авансового платежа, на основании документов, подтверждающих приемку товаров и оформленных с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан принять товар в течение того же срока, а поставка осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке, при этом товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товаров должна соответствовать их маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик имеет 15 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает дефекты с сроками их устранения, на что Поставщик обязан реагировать в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в процессе приемки товаров и документирования исполнения обязательств, а также к соблюдению прав и обязанностей, предусмотренных контрактом.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанности сторон и их права в отношении поставки товаров, а также порядок уведомления о недостатках и приостановлении поставки.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств.\n Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров, и своевременно реагировать на запросы Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и не нарушать установленные запреты.\n Он также гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантию на основное изделие, а также возмещать вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за неисполнение обязательств', 'summary': 'В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта и порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, размеры которых зависят от стоимости контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7, стороны Контракта могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта.\n Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, предусматривая возможность расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае, если поставщик допускает неоднократные нарушения, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность, просрочку поставок, отказ от передачи товара, невыполнение обязательств по страхованию, несоответствие требованиям технического задания и другим критериям, а также нарушение запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент описывает условия и основания для расторжения контракта, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие ситуации, приводящие к одностороннему отказу от исполнения контракта по инициативе поставщика.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении по соглашению сторон, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней.\n Одностороннее расторжение контракта возможно при соблюдении определенных требований законодательства, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств.'}, {'title': 'Уведомление о невозможности исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к оформлению претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае'}, {'title': 'Изменение и дополнение договора', 'summary': 'Согласно пункту 11.4, стороны могут изменять и дополнять контракт путем подписания дополнительных соглашений в электронном виде, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n В статье 12 указаны условия уведомлений сторон и применения законодательства РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно Контракту, исполнение его условий подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрены приложения и особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по работе в АИС', 'summary': 'Поставщик обязуется организовать электронный документооборот через АИС «Пortal поставщиков», включая назначение ответственных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе, а также признает юридическую силу электронных документов.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно.\n Указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика в лице ГБОУ города Москвы «Школа № 1296», а также начальные данные для реквизитов Поставщика, которые не полностью заполнены.'}, {'title': 'Условия оплаты и реквизиты сторон', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты сторон, а также спецификация на уборочную тележку вместимостью 34 литра с двумя ведрами по 17 литров каждое, оснащенную креплениями для мешка и механическим отжимом, предназначенную для установки на уборочные тележки и ведра.'}, {'title': 'Технические характеристики уборочной тележки', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, ООО "ОВО" предлагает приобрести 16 уборочных тележек с металлическими деталями и диаметром колес 100 мм, высотой 1180 мм, стоимостью 59050 рублей за штуку.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ИССЛЕДОВАНИЙ
  13 800,00 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• Оказание услуг по организации проживания участников международного спортивного мероприятия с участием государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в
  106 033 356,00 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Оказание услуг по обезжириванию, удалению горючих отложений, прочистке и дезинфекции вытяжной вентиляции в пищеблоках ГБУЗ "МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ"
  194 695,50 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание клининговых услуг
  12 000 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка березовых метел
  4 500 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Услуги по уборке и санитарному содержанию здания, помещений и прилегающей территории
  2 686 048,64 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Услуги по полировке керамогранита
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• на право заключения договора на оказание услуг по ручной очистке от мусора, посторонних предметов, снега и наледи зон маневрирования телескопических трапов, тех
  52 884 911,36 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Москва, Все закупки: Москва