tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Стеллаж Титан МС-500, 2000x1000x600 мм, 5 полок

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10277735
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Конноспортивный комплекс «Битца» Департамента спорта города Москвы
Начальная цена	132 480,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	20.08.2026
Приём заявок до	21.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Стеллаж Титан МС-500, 2000x1000x600 мм, 5 полок	8.0 шт	16 560,00 ₽	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку металлических стеллажей', 'summary': 'Государственное бюджетное учреждение "КСК "Битца" Москомспорта заключило гражданско-правовой договор с поставщиком на поставку металлических стеллажей для инженерно-технического отдела.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и не использоваться ранее, а поставка осуществляется силами и за счет поставщика с момента доставки товара и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки документов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки импортного товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, импортный товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в день поставки, а Заказчик должен провести приемку товаров в течение 15 рабочих дней.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, при этом в случае отказа от принятия товаров Заказчик отклоняет Документ о приемке и требует от Поставщика устранения недостатков в установленные сроки.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков товаров, поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу заказчика, после чего заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или направляет информацию о выявленных дефектах и сроках их устранения.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать процедуру приемки товаров и документов, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества товаров, информированию о выявленных недостатках и своевременному принятию и оплате поставок.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.\n При замене изделия в гарантийный период на аналогичное устанавливается такой же гарантийный срок, если иное не предусмотрено контрактом.\n Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от превышения цены контракта над 3 миллионами рублей.\n Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, с учетом фактически исполненных обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и ответственности сторон', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничив их сумму ценой контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Также установлено, что неполная поставка товара или завышение его стоимости влечет возврат излишне уплаченных средств, и что уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров, отказ от оплаты поставленных товаров'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение в одностороннем порядке возможно с соблюдением определенных процедур и сроков, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статьям 9 и 10 договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и предпринимать усилия для урегулирования споров путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а в случае невозможности урегулирования — передавать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы после соблюдения претензионного порядка.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и её расчет, а также приложены необходимые документы.\n В случае несогласия сторон и невыполнения обязательств, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 октября 2026 года.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления между сторонами осуществляются в письменной форме с возможностью использования электронных средств связи, а также действующее законодательство РФ применяется к вопросам, не урегулированным контрактом.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить ряд обязательств, включая регистрацию исполнения контракта в ЕАИСТ и использование приложений к контракту.\n Также предусмотрены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также проверку наличия стандартной товарной единицы в АИС для оформления документов приемки.'}, {'title': 'Условия использования АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Стороны договорились о порядке использования функционала АИС «Портал поставщиков» для организации электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Фрагмент содержит информацию о безвозмездном доступе к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота при исполнении контракта, а также реквизиты и адреса сторон договора, включая Государственное бюджетное учреждение «Конноспортивный комплекс «Битца» и неполные данные поставщика.'}, {'title': 'Спецификация стеллажа "Титан"', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны согласовали поставку одного стеллажа "Титан" МС-500 с металлическим каркасом и полками, размером 2000x1000x600 мм, весом 5 полок, производителя ООО "Пакс-Металл", с указанием характеристик и цены за единицу.'}, {'title': 'Цена и количество товара "МС-500"', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены спецификации товара с указанием артикула МС-500, размеров, веса, количества и цены за единицу и общую стоимость партии из 16 штук.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →