Соска молочная латексная, с маркировкой «СМл-АМТт»

44-ФЗТоварПродукты питанияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Закупка сосок для кормления младенцев', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить соски на бутылочку для кормления младенцев многоразового использования для нужд детской больницы в Москве.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, ГБУЗ «ДГКБ св.Владимира ДЗМ» обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки является доставка товара и подписание электронного Документа о приемке с использованием УКЭП.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ без НДС, который не подлежит уплате, и включает все сопутствующие расходы поставщика.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и финансируется за счет средств ПФХД на 2026 год.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком электронного документа о приемке, сформированного через АИС "Портал поставщиков", с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей.\n Оплата осуществляется на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, размере неустойки и итоговой сумме платежа.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе произвести оплату с учетом неустойки, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его лицевого счета.'}, {'title': 'Условия и сроки поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставка товара должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.\n Поставка может осуществляться партиями по предварительной заявке, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, при этом допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственными силами или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также предоставлять необходимые отчетные и качественные документы в электронном виде с использованием УКЭП.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть результаты поставки и в течение 15 рабочих дней либо принять товары и услуги, либо направить Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке с указанием недостатков и сроками их устранения или информацию об отказе от принятия с обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.'}, {'title': 'Процедура предоставления разъяснений и приемки товаров', 'summary': 'Согласно контракту, заказчик может самостоятельно или с привлечением экспертов проводить проверку поставленных товаров и услуг, а также формировать и направлять в электронной форме информацию о разъяснениях, отказах от принятия или выявленных недостатках через УАИС «Бюджетный учет».\n После устранения недостатков и при'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по устранению дефектов', 'summary': 'Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставляемым товарам и услугам, устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию, после чего Заказчик должен подписать УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств и представления соответствующих документов.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и уведомлениям', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд процедур: Поставщик должен предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставками, а Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары.'}, {'title': 'Права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Согласно пунктам 5.2.3 и 5.3 Контракта, Поставщик имеет право на уведомление о приостановлении поставок, требование подписания электронного документа о приемке, своевременной оплаты, привлечение субпоставщиков и замену их в случае необходимости, а также запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, а также соответствовать требованиям к участникам закупки и запретам, установленным законодательством.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество товара согласно требованиям контракта и технического задания, обеспечивая устранение выявленных недостатков в течение гарантийного срока с возможностью его продления на время устранения дефектов.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить гарантию на комплектующие изделия, равную гарантийному сроку основного изделия, и несет ответственность за безопасность и соответствие товара установленным требованиям, а также за возмещение вреда и убытков в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств без стоимостного выражения, а также может достигать 10% или 5% от цены контракта в случае просрочки исполнения обязательств, при этом цена контракта может быть ограничена суммой в 3 миллиона рублей.\n Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Контракт предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплекта, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, предусмотрены основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, не предусматривающие определения ассортимента товаров или порядка их выбора.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при форс-мажоре', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 42 рабочих дней с даты заключения.'}, {'title': 'Регистрация и изменения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных процедур.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование электронного взаимодействия сторон с применением УКЭП и обмен информацией через специализированные системы.'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Поставщик обязан создать стандартный торговый элемент (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» для описания товаров, если таковой не существует, и обеспечить работу своих уполномоченных должностных лиц в данной системе, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в АИС.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождены от необходимости дублирования документов на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и имеют право на бесплатное получение доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота.\n Также указаны адреса, реквизиты и подписи государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы, выступающего в качестве заказчика.'}, {'title': 'Спецификация товаров для кормления', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик согласовали спецификацию товара, включая молочную соску из натурального латекса для бутылок с диаметром горловины 24-30 мм, с указанием характеристик и цены за единицу.'}, {'title': 'Условия поставки бутылочки для кормления', 'summary': 'Согласно представленному тексту, описывается изделие для кормления младенцев с отверстием для прохождения жидкости, предназначенное для многоразового использования.\n Указано наименование и стоимость товара.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• продукты питания прочие
  3 649 827,45 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Обеспечение питьевой бутилированной водой подразделений Иркутского отделения №8586
  499 870,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка по заявкам мясной гастрономии
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• продукты питания
  4 990 462,74 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка по заявкам сыров и сливочного масла
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Неконкурентная закупка в электронной форме «Запрос цен у субъектов малого и среднего предпринимательства» на право заключения договора, участниками которой могу
  8 550 000,00 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• продукты питания: овощи
  2 851 242,50 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка пищевых продуктов (помидор и огурцов свежих)
  76 505,69 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва