ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку текстильных изделий для санатория', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение "Мосавтосантранс" и поставщик обязуются поставлять текстильные изделия для нужд Санатория-профилактория "Битца" в соответствии с техническим заданием.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки и подписания необходимых документов.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется Заказчиком после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, приемка товаров в электронной форме должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней, оплата производится на основании электронного документа о приемке с указанием суммы, неустойки и итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТ.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, а также упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку поставленных товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям договора.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно указанным положениям, в УАИС «Бюджетный учет» города Москвы документы подписываются УКЭП и направляются поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n При обнаружении недостатков или дефектов поставщик обязан устранить их в установленные сроки, после чего заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, поставщик обязан предоставить необходимую информацию или устранить дефекты в указанные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленным условиям, после устранения недостатков и повторной отправки документации, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить документы и информацию о ходе исполнения договора, а также осуществлять контроль за поставкой товаров и выбор способа экспертизы результатов.'}, {'title': 'Обязанности сторон по договору поставки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и представлять разъяснения при их обнаружении контрольными органами, а Заказчик обязан информировать Поставщика о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и других характеристик, своевременно оплачиваемый в соответствии со статьей 2 Договора, имеет право привлекать субпоставщиков без изменения условий договора и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями договора и предоставить необходимые документы, подтверждающие происхождение товара.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по информированию и соответствию требованиям', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Договору, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантийный срок на время устранения недостатков.\n При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, а также за убытки в случае отзыва товара.\n Также поставщик гарантирует предоставление полной и достоверной информации о товаре и отвечает за его недостатки в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком составляет 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены договора и составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от суммы договора.\n Установлены также правила начисления пени за просрочку исполнения обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену договора.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от неустойки при обстоятельствах непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства и исполнять обязательства даже после уплаты неустойки.\n В статье 8 описан порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектность.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора поставщиком', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, договор может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям договора, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.2.1-8.1.2.6, Поставщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при неоднократных нарушениях Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение 5 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения договора и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Условия продления срока исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к претензии и ее содержание', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание суммы и ее расчет, а также необходимость приложения подтверждающих документов.\n Также устанавливается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и регламентируется срок действия договора до 30.11.2026, с возможностью изменения условий договора по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения договора', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме с соблюдением определенных условий, а также стороны руководствуются действующим законодательством РФ в части неурегулированных аспектов.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией и приемки товара через специализированные автоматизированные информационные системы, а также создавать стандартные товарные единицы для оформления документов.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются соблюдать требования законодательства РФ при подписании документов в электронной форме и признают их юридическую силу.'}, {'title': 'Указание юридических данных поставщика', 'summary': 'Суммаризация: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические данные одной из сторон договора, включая адреса, контактную информацию, реквизиты и дополнительные сведения о продукте "Nicoband ГП" с указанием модели, назначения и частичной спецификации.'}, {'title': 'Спецификация кабеля Самрег 24-2CR', 'summary': 'Суммаризация: В представленном перечне товаров указаны характеристики и цены на саморегулирующийся греющий кабель Самрег 24-2CR, регулятор температуры Евроавтоматика F&F RT-820М, а также водосточные элементы, включая воронку и трубу водосточную.'}, {'title': 'Список цен на водосточные изделия', 'summary': 'Суммаризация: В документе содержится информация о заказе на поставку различных водосточных изделий, включая отводы и колена из оцинкованной стали диаметром 200 мм, а также крепления для водосточных труб, производимые ИП Туманов Г.Г. в России.'}, {'title': 'Спецификация товаров для поставки', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к договору, указаны спецификации на товары, включая сольвент в канистрах объемом 5.0 литра, жидкую резину-гидроизоляцию Ютексо объемом 20.0 литра и стеклохолст Эз/1 200 П весом 160 г/м2, а также ленту весом 0.54 кг, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по устройству основания фундаментов в рамках строительства Объекта: «Строительство новой бло
  1 389 472,05 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• 226046_Диафрагмы
  1 122 979,99 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка бытовых электрических приборов (207 ед.) для нужд Московского ПМЭС
  4 296 991,91 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• КО №112/КО (2027P1000118) - Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ПАО «МОЭК»
  4 714 189,49 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка модульной системы преобразования и передачи видеосигналов
  3 174 139,30 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• МИ №106/МИ (2027P1000132) - Поставка моек высокого давления для нужд ПАО "МОЭК" для нужд ПАО «МОЭК»
  3 094 467,37 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• 208ау-26ВТ_Патрубок вентиляционный
  629 050,00 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• Выполнение работ по текущему ремонту объектов ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина"
  88 035 456,12 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва