СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

44-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор поставки спортивных товаров', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются выполнить условия поставки спортивного товара в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставляемый товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2023 года, и поставка осуществляется силами и за счет поставщика с момента доставки товара и подписания соответствующих документов.\n Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается, и предусмотрены условия для уменьшения суммы платежа на налоги и сборы.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские счета сторон.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, обеспечивая их соответствие Техническому заданию и качеству, а также может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и быть убрана силами поставщика в течение одного дня после доставки.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки, а заказчик должен провести приемку товаров в течение 20 рабочих дней с момента получения указанных документов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно документу, при приемке товаров и услуг Заказчик обязан провести их экспертизу, после чего может направить Поставщику информацию о недостатках с указанием сроков их устранения или отказаться от принятия товаров, отклонив электронный Документ о приемке.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить Заказчику необходимые разъяснения или исправленные товары в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения процесса приемки товаров и документирования исполнения обязательств, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения контракта.'}, {'title': 'Условия контроля за поставками товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке контроля за поставками товаров, включая обязанности сторон по выявлению и устранению недостатков, а также процедуры обмена информацией и требования к документации.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие определенным требованиям, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства по информированию и соответствию требованиям', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в рамках гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственность за недостатки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара, а также за убытки, связанные с отзывом товара.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче.\n Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с установленными правилами, включая начисление штрафа в размере до 10% от цены контракта за каждый факт нарушения обязательств.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств сторонами контракта, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов и освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Статья 8 предусматривает порядок расторжения Контракта, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и одностороннее расторжение в определенных случаях.'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности поставок, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товаров Заказчику'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент документа описывает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки.\n Также упоминается порядок расторжения контракта по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и прямого влияния на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Уведомление о невозможности исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение пятнадцати календарных дней, это рассматривается как признание требований претензии.\n В претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет истребуемой суммы, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 октября 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы.'}, {'title': 'Изменение и дополнение Контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 11.4 и 12 Контракта, его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения и регистрации.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить им усиленную квалифицированную электронную подпись и использовать ее для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'В данном фрагменте документа изложены условия доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота и указаны реквизиты сторон, участвующих в контракте, с указанием, что получение доступа к АИС осуществляется безвозмездно, за исключением случаев, когда законодательство РФ требует наличие документа на бумажном носителе.'}, {'title': 'Условия поставки и описание товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о товарах для спорта и фитнеса, включая ракетки для настольного тенниса, скакалку, секундомер и эстафетные палочки, с указанием их характеристик и цен.'}, {'title': 'Спецификация товаров для спортивного зала', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик запросил поставку спортивного оборудования и инвентаря, включая дорожку для прыжков в длину, тумбу для наклонов и спортивные мячи различных видов, с указанием спецификаций и количества каждого товара.'}, {'title': 'Характеристики товара "pertab" и "cd3s"', 'summary': 'Краткая суммаризация: ООО "Атлет спорт" предлагает товары для фитнеса, включая счетчик отжиманий "pertab" весом 955 грамм и размером упаковки 220x700x55 мм, а также тренажер cd3s с тремя платформами и весом в упаковке 16 кг.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Выполнение работ по созданию арт-объекта на базе ФГБОУ «МДЦ «Артек» (ИД 26_63202)
  2 084 981,00 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Комплекс услуг по организации и проведению окружных этапов специального проекта «Твой Ход х Дебаттл» Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка снаряжения и оборудования для скалолазания
  2 381 399,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• 238 Мр Организация и проведения тест драйва для корпоративных клиентов, 2026
  — заявки до 22.09.2026, Москва
• СКАМЬИ, СКАМЬИ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК
  113 064,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка велотренажеров спортивных
  749 940,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка блоков опорных для занятий йогой
  1 000 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка эспандера спортивного
  400 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Спорт, отдых, культура, Спорт, отдых, культура — Москва, Все закупки: Москва