tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Кресло руководителя CHAIRMAN 795 кожа коричневое

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10277205
Заказчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Реабилитационно-образовательный центр № 76 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Начальная цена	26 750,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	20.08.2026
Приём заявок до	21.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Кресло руководителя CHAIRMAN 795 кожа коричневое	1.0 шт	26 750,00 ₽	Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Заключение договора на поставку кресла руководителя', 'summary': 'Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку кресла руководителя в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Условия оплаты по контракту предусматривают его осуществление в рублях РФ, без авансового платежа, по факту поставки товаров, с включением всех сопутствующих расходов Поставщика, с возможностью изменения цены контракта в исключительных случаях, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен соответствовать требованиям ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара, а также предусмотрены правила уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик проводит экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует отчет об устранении недостатков в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику.\n После рассмотрения отчета и принятия решения об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям Контракта.\n Заказчик обязан сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, устанавливая гарантийный срок, указанный в техническом задании.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.\n В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Гарантии качества и безопасности товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017.\n Размер штрафа для Поставщика составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% — если превышает, за исключением случаев просрочки исполнения.\n Для Заказчика размер штрафа'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и срока его исполнения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по инициативе заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик может столкнуться с расторжением контракта в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или их оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров.\n Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и предусматривает определенные сроки для ответа на предложение о расторжении.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статьям 11, 13-19, 21-23 95-й статьи Закона о Контрактной системе и условиям Контракта, предусмотрен порядок одностороннего расторжения и освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их подтверждения в установленном порядке и невозможности предвидения и предотвращения.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.3 и статье 10 Контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается, а споры между сторонами должны урегулироваться путем переговоров и претензионного порядка с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров, требующих денежной оценки, претензия должна содержать обоснованный расчет и приложенные документы, а также может включать дополнительные сведения для урегулирования спора.\n Споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 17 рабочих дней, при этом изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Указанные положения регулируют порядок направления уведомлений между сторонами, а также условия, при которых уведомления считаются полученными.\n Также предусмотрено, что в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно Контракту, Поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с Заказчиком, включая обмен документами и информацией, а также создание стандартных товарных единиц в случае их'}, {'title': 'Порядок использования электронных документов', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, признавая её равную юридической силе бумажных документов, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах.\n Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи государственного учреждения', 'summary': 'Данный фрагмент содержит реквизиты и подписи сторон договора, а именно Государственного бюджетного образовательного учреждения и неполные данные поставщика.'}, {'title': 'Спецификация кресла руководителя CHAIRMAN 795', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и Поставщик согласовали детали заказа на кресло руководителя класса "Газпатрон" 3-го класса по стандарту Germany DIN 4550, с указанием характеристик, таких как глубина 540 мм, 5 лучевых опор крестовины, максимальная нагрузка 120 кг, механизм повышенной комфортности и другие параметры.'}, {'title': 'Условия оплаты за товар', 'summary': 'Согласно представленным данным, председатель (CHAIRMAN) получил вознаграждение в размере 26750.00 единиц за выполнение определенной работы, обозначенной как "Штука".'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →