tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Адаптер блок питания для ноутбука DELL Latitude 7490 E7450

44-ФЗУслугаМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10277195
Заказчик	управа района Восточное Измайлово города Москвы
Начальная цена	2 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	20.08.2026
Приём заявок до	21.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Адаптер блок питания для ноутбука DELL Latitude 7490 E7450	1.0 шт	2 000,00 ₽	Машины электрические и аппаратура специализированные

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки блока питания для ноутбука', 'summary': 'Согласно Государственному контракту № _, управа района Восточное Измайлово города Москвы и компания _ заключили соглашение о поставке блока питания для ноутбука в соответствии с техническим заданием и спецификацией, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, который должен быть новым и не использоваться ранее, а также порядок и условия оплаты, включая НДС и возможное освобождение от налогов при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в договоре', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, оформленного с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может оплатить товары с учетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия и сроки поставки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заказчик обязан согласовывать изменения условий контракта, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с законодательством.\n Установлены сроки и условия поставки товара, а также порядок его приемки, включая согласование времени и места доставки и соответствие товара техническим требованиям.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и предоставлять отчетные документы по окончании поставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть и принять товары и услуги в течение 10 рабочих дней после получения соответствующих документов от Поставщика, после чего направляет подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или уведомление об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения.'}, {'title': 'Порядок проверки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может использовать для этого свои силы или привлекать экспертов.\n Заказчик также обязан предоставлять информацию о недостатках товаров и услуг через УАИС «Бюджетный учет», а в случае устранения недостатков в установленные сроки и надлежащем порядке, Заказчик принимает товары и услуги и подписывает электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Устранению Дефектов', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику разъяснения по поставленным товарам и услугам, устранять выявленные дефекты и недостатки в установленные сроки, а также направлять исправленную документацию и электронный Документ о приемке для подтверждения исполнения обязательств.\n Заказчик вправе требовать надлежащего исполнения обязательств со стороны Поставщика.'}, {'title': 'Права и обязанности Заказчика', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Поставщика документы, подтверждающие исполнение обязательств, запрашивать информацию о ходе исполнения контракта и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов контракта и требовать разъяснений при обнаружении несоответствий.\n Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение двух рабочих дней.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при обнаружении недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать товар, а также рассматривать вопросы продолжения поставок при их приостановлении со стороны Поставщика.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронных документов о приемке товаров, своевременной оплаты и может привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Согласно постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, поставщик гарантирует качество товара и устраняет недостатки в течение гарантийного срока, который продлевается на время устранения выявленных дефектов.\n В случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик проводит экспертизу и возмещает расходы на нее в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара установленным нормам и правилам.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 6.10 и 6.11, Поставщик несет ответственность за недостатки товара, возникшие после его передачи Заказчику из-за'}, {'title': 'Условия штрафных санкций за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей для Поставщика и Заказчика, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств Заказчиком предусмотрена пеня, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами установлены лимиты штрафов, не превышающие цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае нарушения поставщиком условий контракта, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае подтверждения нарушений условий контракта экспертизой, а также отказа от согласования новых условий или нарушения запрета, установленного постановлением правительства РФ, Поставщик может столкнуться с расторжением контракта.\n Также указаны основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе Заказчика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров или отказов от оплаты поставленных товаров.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует условия расторжения контракта, включая непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров Заказчиком, а также порядок одностороннего и двустороннего расторжения, а также освобождение от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при ЧС', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 календарных дней и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 предусматривает порядок урегулирования споров, возникающих в связи с исполнением Контракта.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Стороны договора обязуются решать возникающие споры и разногласия путем переговоров и претензионного порядка, с возможностью оформления достигнутых договоренностей в виде дополнительных соглашений и передачей спора в Арбитражный суд города Москвы при'}, {'title': 'Срок исполнения и порядок изменения контракта', 'summary': 'Контракт вступает в силу с момента подписания сторон и должен быть исполнен в течение 24 рабочих дней, при этом изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и их юридическое значение', 'summary': 'Согласно условиям контракта, уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения при использовании почты, в день отправки при факсимильной связи и электронной почте.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено контрактом.\n Полное объем обязательств поставщика является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией.\n В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Порядок работы в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок обмена электронными документами, исключая необходимость их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к электронной информационной системе для документооборота предоставляется сторонам бесплатно.'}, {'title': 'Сведения о заказчике и спецификация товара', 'summary': 'Согласно предоставленному фрагменту, указаны реквизиты организации и контактные данные лица, уполномоченного на подписание контракта, а также начата спецификация товаров с описанием адаптера питания для ноутбука Dell Latitude 7490/E7450, производителя из Китая, с указанием технических характеристик и цены за единицу.'}, {'title': 'Условия оплаты за единицу товара', 'summary': 'Согласно представленным данным, стоимость единицы товара составляет 2000.00, а количество приобретаемых единиц — 16, что в сумме составляет 32000.00 (пункт 1.0).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →