Фонарь-прожектор светодиодный аккумуляторный переносной

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку фонаря-прожектора', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются выполнить условия контракта, предусматривающего поставку фонаря-прожектора согласно техническому заданию и спецификации, с последующим принятием товара и оплатой.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставляемый товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2026 года, и поставка осуществляется силами и за счет поставщика с момента доставки товара и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, не включающую НДС, если'}, {'title': 'Условия оплаты и финансирования контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, приемка работ в электронной форме должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней, оплата производится на основании электронного документа о приемке с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания средств с его счета.\n Поставка товаров должна быть выполнена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара международным стандартам, а также правильную маркировку и сохранность товара при транспортировке.\n После поставки товаров Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а Заказчик в течение 20 рабочих дней осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, при этом в случае отказа от принятия товаров из-за выявленных недостатков Заказчик отклоняет Документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для обмена документами и информации, включая отчеты об устранении недостатков и разъяснения по поставленным товарам, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и предоставление информации о ходе исполнения обязательств в установленные сроки.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества товаров, информированию о выявленных недостатках и своевременному принятию и оплате товаров в соответствии с условиями Контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товаре за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются обеспечивать безопасность товара и его соответствие установленным требованиям, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно контракту, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы.\n За аналогичные действия заказчика штраф составляет 1 000 рублей, если цена контракта'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от неустойки при определенных обстоятельствах, а в случае неполной поставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства.\n В статье 8 описан порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика при поставке товаров ненадлежащего качества или некомплектных.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 документа, основаниями для расторжения контракта со стороны заказчика являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также подтвержденные экспертизой нарушения условий контракта и несоблюдение запретов, установленных законодательством.\n Пункты 8.1.2.1 и далее не представлены в запросе, поэтому их содержание не может быть суммаризовано.'}, {'title': 'Условия расторжения договора за нарушения Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также несоблюдение процедур выбора и вывозки товаров могут привести к расторжению контракта.\n Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а одностороннее расторжение подчиняется определенным требованиям.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров, требующих денежной оценки, претензия должна содержать обоснованный расчет и приложенные документы, а также может включать дополнительные сведения для урегулирования спора.\n Споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30.11.2026 г., приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон через подписание дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрены правила их получения и действия в случае неполного исполнения обязательств по контракту.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, поставщик согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет».\n Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС и создавать её при необходимости.'}, {'title': 'Условия использования электронной подписи в контракте', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивают получение такой подписи в аккредитованных центрах.\n Электронные документы, полученные сторонами, не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к электронной системе документооборота предоставляется бесплатно.'}, {'title': 'Информация о Заказчике и Поставщике', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В запросе'}, {'title': 'Спецификация фонарей-прожекторов', 'summary': 'Спецификация товаров включает светодиодный фонарь-прожектор аккумуляторный переносной модели КОСМОС Accu 9199, производителя ООО «Космос Электро», с указанием характеристик, количества в 27 штук, ценой за единицу в 1100 рублей с НДС и общей суммой в 29700 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Источник бесперебойного питания 60 кВА в комплекте с АКБ (по ОЛ)
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка расширительных мембранных баков для отопления WESTER WRV 750 или эквивалент
  574 053,88 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Право заключения договора по лоту: ОКПД 27.11.41 Поставка трансформаторов 25000кВА для нужд филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» в рамках исполн
  158 447 868,85 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка встраиваемых светодиодных (LED) светильников
  11 853,20 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• Право заключения договора для нужд ПАО «Якутскэнерго» по лоту: «ОКПД2 27.11.43.000. Поставка комплектных трансформаторных подстанций для Центральных электрическ
  126 466 759,83 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Право заключения договора по лоту: «ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных изделий для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в рамках инвес
  51 324 521,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" в рамках инвест
  109 660 000,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• 225928_Кольцо 1Т17СБ
  3 275 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва