РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку устройств бесперебойного питания', 'summary': 'Государственное бюджетное учреждение заключило гражданско-правовой договор с поставщиком на поставку устройств бесперебойного питания для нужд образовательной организации, руководствуясь требованиями законодательства о контрактной системе и гражданского кодекса РФ.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 1-15 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки импортного товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка импортного товара должны соответствовать международным стандартам, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы.\n Упаковка обеспечивает сохранность товара в процессе транспортировки и должна быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после окончания поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, Заказчик и Поставщик обмениваются информацией через автоматизированные системы, включая электронные документы с УКЭП, для подтверждения приемки товаров и услуг, а также для устранения выявленных недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленным условиям, после устранения недостатков и повторной отправки документации, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить документы и информацию о ходе исполнения Контракта, а также осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества товаров, информированию о выявленных недостатках и своевременному принятию и оплате поставок.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств.\n Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товаре за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n Замена товара с недостатками осуществляется Поставщиком по требованию Заказчика.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара и возмещать убытки, причиненные в результате его недостатков, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом процентов от цены контракта в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму штрафов.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от неустойки при определенных обстоятельствах, а в случае неполной поставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства.\n В статье 8 описан порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика при поставке товаров ненадлежащего качества или некомплектных.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 документа, основаниями для расторжения контракта со стороны заказчика являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также подтвержденные экспертизой нарушения условий контракта.\n Пункты 8.1.2.1 и последующие не представлены в запросе.'}, {'title': 'Условия расторжения договора за нарушения Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, однократные нарушения сроков оплаты или неоднократный необоснованный отказ от приемки товаров, отказ от оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров могут привести к расторжению контракта.\n Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а в одностороннем порядке — с соблюдением определенных статей закона.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.3 и статье 10 договора, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается, а споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и претензионного порядка с последующим оформлением достигнутых договоренностей в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров, требующих денежной оценки, претензия должна содержать обоснованный расчет и приложенные документы, а также может включать дополнительные сведения для урегулирования спора.\n Споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 20 октября 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон через подписание дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товаров через АИС «Портал поставщиков», а также обязаны обеспечить наличие стандартных товарных единиц и назначить уполномоченных должностных лиц для организации электронного документооборота.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Реквизиты и контактная информация поставщика', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах организации, а также данные о поставщике, которые не были предоставлены.\n Указаны банковские реквизиты и информация о лице, уполномоченном на подписание контракта.'}, {'title': 'Характеристики аккумуляторных батарей APC', 'summary': 'Суммаризация: В представленном фрагменте содержатся технические характеристики различных моделей аккумуляторов, предназначенных для использования в источниках бесперебойного питания (ИБП), включая емкость, напряжение, габаритные размеры и срок службы.'}, {'title': 'Спецификация товаров для ИБП', 'summary': 'В представленном фрагменте содержится спецификация товаров, включая батарейки и аккумуляторы различных типов и моделей, с указанием их характеристик, количества в упаковке, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Технические характеристики аккумулятора', 'summary': 'Данный фрагмент содержит технические характеристики аккумуляторной батареи, включая гарантийный срок, емкость, габаритные размеры, сертификаты безопасности и совместимость с различными устройствами, а также код товара и ценообразование.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Открытый запрос предложений на выполнениеработ по разработке рабочей документации в части автоматизации систем электроснабжения квартала А27 по адресу: г. Москв
  3 200 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-р
  34 234 581,55 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка оборудования (звук для павильона)
  23 691 095,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка лапароскопических инструментов в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
  2 534 962,60 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция воздушных участков КВЛ 220 кВ Западная - Радищево с переустр
  3 180 353 569,51 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• 225983 Провод и кабельная продукция для ООО "БашРТС"
  5 051 273,08 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Право на заключение Договоров на поставку стационарных аккумуляторов и аккумуляторов для УУОТ для нужд ПАО «Россети Центр» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэне
  84 775 612,54 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Определение исполнителя на оказание услуг по предоставлению оптических волокон г. Москва, Садовническая ул. д.36 г. - г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3 фили
  6 000 936,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва