tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Аккумуляторная батарея BB Battery BP5-12

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10275410
Заказчик	Департамент финансов города Москвы
Начальная цена	555 130,58 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	18.08.2026
Приём заявок до	19.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Аккумуляторная батарея BB Battery BP5-12	226.0 шт	2 456,33 ₽	Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Условия поставки аккумуляторных батарей', 'summary': 'Согласно Государственному Контракту № _ на поставку аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания, заключенному между Департаментом финансов города Москвы и поставщиком, поставщик обязуется поставить аккумуляторные батареи в соответствии с техническим заданием, прилагаемым к контракту.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новый товар в соответствии с техническими требованиями и спецификациями, а также подписать необходимые документы при доставке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от законодательства.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки, ее основания и порядок расчета, а также итоговую сумму к оплате.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе оплатить товары с учетом неустойки, а исполнение обязательства по перечислению неустойки в бюджет возлагается на заказчика.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Заказчик обязан согласовывать изменения условий Контракта, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с законодательством.\n Поставка Товара должна осуществляться в установленные сроки и условиях, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.\n Поставщик обязан согласовать время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязан осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и обеспечивать упаковку и маркировку товара в соответствии с установленными стандартами, а также производить уборку и вывоз упаковки после доставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть и принять товары и услуги в течение 10 рабочих дней после получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного Документа о приемке и сопутствующих документов, а затем направить Поставщику свой подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или уведомление об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения.'}, {'title': 'Порядок проверки товаров и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика для их устранения за его счет.\n После устранения недостатков и подтверждения их'}, {'title': 'Порядок предоставления разъяснений и устранения дефектов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае обнаружения дефектов в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик имеет право требовать от Поставщика предоставления разъяснений, устранения выявленных недостатков и повторной отправки исправленной документации в соответствии с Техническим заданием.\n Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и уведомлению', 'summary': 'Заказчик обязан контролировать исполнение обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе выполнения работ, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также сообщать о выявленных недостатках в поставляемых товарах и своевременно принимать и оплачивать их.'}, {'title': 'Уведомление о приостановлении поставки и требования к документообороту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан уведомлять заказчика о приостановлении поставки товаров и имеет право требовать подписания электронного документа о приемке, своевременной оплаты, привлечения субпоставщиков и замены их в случае необходимости, а также запроса разъяснений от заказчика по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств и соблюдать законодательные требования и условия Контракта.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Статья 6 устанавливает гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, гарантийный срок, процедуру устранения недостатков и замену товара в случае их обнаружения.'}, {'title': 'Условия гарантии на комплектующие изделия', 'summary': 'Согласно контракту, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.\n При замене дефектного комплектующего изделия устанавливается новый гарантийный срок той же продолжительности.\n Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия штрафных санкций за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с контрактом, предусмотрены штрафы за неисполнение обязательств сторонами, а также пени за просрочку исполнения обязательств, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно пунктам 7.8-7.13, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрены штрафные санкции, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае отказа Поставщика от согласования новых условий контракта при определенных обстоятельствах или нарушения им запрета, установленного правительственным постановлением, а также при неоднократных нарушениях со стороны Заказчика, включая несвоевременную оплату, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невзымание товаров, предусмотрены основания для расторжения контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в контракте регламентируются условия расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок урегулирования претензий и разрешения споров', 'summary': 'Стороны обязались принимать меры к урегулированию споров в претензионном порядке, с соблюдением установленных процедур и сроков ответа, а в случае недостижения согласия — разрешать споры в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания и имеет определенный срок исполнения.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и регистрации контракта', 'summary': 'Контракт предусматривает регистрацию в реестре, возможность изменения и дополнения через дополнительные соглашения, а также регламентирует порядок уведомлений сторон.'}, {'title': 'Порядок обмена документами и информацией', 'summary': 'Стороны договорились о порядке обмена документами и информации в электронном виде через специализированные системы, а также о необходимости проверки наличия стандартной товарной единицы при поставке товара.'}, {'title': 'Условия работы поставщика в АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать стандартную торговую единицу (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» для описания товаров, а также назначить уполномоченных должностных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Электронные документы, оформленные в соответствии с контрактом, имеют равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пункту 13.5, доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам контракта бесплатно.\n В статье 14 указаны адреса и реквизиты Заказчика – Департамента финансов города Москвы, а также'}, {'title': 'Условия поставки аккумуляторной батареи BB Battery BP5-12', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в приложении № 2 к контракту содержится спецификация, включающая информацию о заказчике и поставщике, а также детальное описание товара "Аккумуляторная батарея BB Battery BP5-12" с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →