LED фонарь под аккумулятор аккумуляторный Kersenis черный 18-21В с АКБ и ЗУ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки LED фонарей для ГБОУ Школа № 1239', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку LED фонарей для нужд школы в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке.\n Цена контракта включает НДС, если'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется уплатить все налоги и сборы, а также производить оплату в рублях РФ.\n Цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика на основании электронного документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товар после списания средств со своего счета, а поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, которые должны соответствовать Техническому заданию и могут поставляться партиями по предварительной заявке.\n При улучшении качества и характеристик товара, изменения оформляются дополнительным соглашением и вносятся в Реестр Контрактов ЕАИСТ.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка упаковки товара должна соответствовать товару, упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней проводит приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты и направить исправленный комплект документации.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны соблюдать процедуру устранения недостатков и документирования приемки товаров, а также имеют права на контроль и проверку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, после окончания контракта заказчик и поставщик обязаны соблюдать процедуры контроля за поставками и качеством товаров, а также обмена информацией о недостатках и оплаты товаров в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов и замены товара.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара в соответствии с законодательством и контрактом, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за нарушение контракта', 'summary': 'Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, с учетом цены контракта и установленных процентных ставок для различных сумм.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и срока просрочки.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны согласовали условия ответственности за просрочку исполнения обязательств и возврат излишне уплаченных средств в случае выявления недопоставки или завышения стоимости товара.\n Статья 8 регламентирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, при условии, что поставщик не устранил недостатки в установленный срок.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям контракта, выявления нарушений условий контракта по результатам экспертизы, а также нарушения Поставщиком законодательных запретов.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по вине Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров, отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки, а также при'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.\n Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются приложить к претензии необходимые документы для подтверждения требований и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора.\n В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 октября 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Обмен электронными документами и СТЕ в АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать АИС для обмена электронными документами и информацией, а также обеспечить работу должностных лиц с усиленной квалифицированной электронной подписью.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признав их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Реквизиты сторон договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты и контактные данные сторон, участвующих в заключении договора: заказчика и поставщика, а также банковские реквизиты и подписи уполномоченных лиц.'}, {'title': 'Спецификация товара: LED фонарь Kersenis', 'summary': 'Спецификация включает LED фонарь под аккумулятор модели Kersenis черный с характеристиками мощности 1,5 Вт, 15 светодиодами, степенью защиты IP54 и ценой за единицу в 1000 руб. с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка съемочного оборудования, смартфонов, расходных материалов (SONY, GoPro, Insta360, Sachtler, Apple, Samsung, Xiaomi, Astera, NANLITE) для ООО «МИЦ Извес
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Конкурс в электронной форме, на право заключения договора по лоту: ОКПД2 25.11.23.119 Поставка металлических кабельных конструкций, для реализации проекта «Стро
  169 508 752,01 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Право заключения Договоров на поставку вводов высоковольтных 35-110 кВ для нужд ПАО «Россети Центр» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго»
  69 038 209,12 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• право заключения договора на поставку выключателей баковых 110-220 кВ в аварийный запас филиала ПАО Россети - МЭС Центра (Лот 4.6 Выключатели баковые 110-220 кВ
  125 046 340,00 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• Оказание услуг по регистрации, аттестации, квалификации и получению права на участие в торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности (далее
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка дизельной генераторной установки в г.Когалым (промзоны)
  6 746 226,78 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка генераторов и цистерны для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический унив
  23 786 040,04 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• на право заключения договора на выполнение работ по замене электродвигателей вентиляторов сухих охладителей системы холодоснабжения для нужд АО «МАШ»
  7 047 799,70 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва