tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Фонарь аккумуляторный светодиодный ФОТОН-Х MSA-2400X

223-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10275022
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Экспертный центр»
Начальная цена	51 540,00 ₽
Регион	Москва
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	18.08.2026
Приём заявок до	19.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Фонарь аккумуляторный светодиодный ФОТОН-Х MSA-2400X	20.0 шт	2 577,00 ₽	Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Поставка светодиодного фонаря ФОТОН-Х MSA-2400X', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию аккумуляторного светодиодного фонаря ФОТОН-Х MSA-2400X соответственно, с соблюдением условий технического задания и спецификации.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2025 года, и поставка осуществляется силами и за счет поставщика с момента доставки товара и подписания соответствующих документов.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте параметрами.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, обязательные платежи в бюджет осуществляются в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, оплата производится после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется партиями по предварительной заявке в соответствии с Техническим заданием, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 15 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет в установленный срок.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно пункту 4.15, подписанный сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставленных товаров и регистрации исполнения Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n В статье 5 изложены права и обязанности Сторон, в том числе право Заказчика на требование надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации и контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик и поставщик обязаны соблюдать процедуры контроля за соответствием поставляемых товаров условиям договора, а также своевременно уведомлять друг друга о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан в течение 5 календарных дней уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, а также соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, соблюдать установленные запреты и гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием, предоставляя гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора несут ответственность за обеспечение безопасности товара и возмещение вреда, а также убытков в случае нарушения условий договора, с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ и других нормативных актов.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'В соответствии с указанным нормативным актом, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по договору определяется в процентах от цены договора для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от цены договора и наличия конкретных фактов нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн рублей, и пеня за просрочку исполнения обязательств исчисляется исходя из ключевой ставки ЦБ РФ.\n Заказчик также несет ответственность за просрочку исполнения обязательств, с ограничением общей суммы штрафов Ценой договора.'}, {'title': 'Условия неустойки и ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленным фрагментам, стороны договора обязуются к уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств, при этом освобождение от ответственности возможно в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Установлено также право Заказчика на возврат излишне уплаченных средств при выявлении недопоставки или завышения стоимости товара.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, при условии, что поставщик не устранил недостатки в установленный срок.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Договор может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям Договора, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение Договора по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты поставленных товаров, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки, а также при'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их характере.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по Договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий.\n В случае споров стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы для подтверждения требований и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора.\n В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения до 27 рабочих дней, приемка товаров возможна после этого срока при условии претензионной работы.\n Договор подлежит регистрации в ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон через подписание дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и регистрации договора', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, стороны обязуются направлять уведомления в письменной форме или электронно, с определением даты их получения.\n В случае'}, {'title': 'Электронное взаимодействие Сторон и условия приемки товара', 'summary': 'Согласно статье 13 договора, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также УАИС «Бюджетный учет», с соблюдением установленного регламента.\n Поставщик должен назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота и обеспечить использование усиленной квалифицированной электронной подписи.'}, {'title': 'Условия использования электронной подписи', 'summary': 'Стороны договорились о применении усиленной квалифицированной электронной подписи для документооборота в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и предусмотрели безвозмездный доступ к системе для исполнения договора.'}, {'title': 'Реквизиты и контактная информация ГБУ "ЭЦ"', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах организации, а также данные о директоре и уполномоченном лице для подписания договора.'}, {'title': 'Спецификация фонаря с характеристиками', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к договору, сторона обязуется поставить универсальный аккумуляторный светодиодный фонарь модели ФОТОН-Х MSA-2400X, комплектация которого включает фонарь, два аккумулятора типа 18650 и кабель для зарядки micro-USB, с гарантийным сроком 36 месяцев и стоимостью за единицу в 2577 рублей (включая НДС), всего на сумму 51540 рублей (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →