tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Фонарь аккумуляторный светодиодный ФОТОН-Х MSA-2400X

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10274911
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Экспертный центр»
Начальная цена	51 540,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	18.08.2026
Приём заявок до	19.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Фонарь аккумуляторный светодиодный ФОТОН-Х MSA-2400X	20.0 шт	2 577,00 ₽	Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Закупка светодиодного фонаря ФОТОН-Х MSA-2400X', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку фонаря аккумуляторного светодиодного ФОТОН-Х MSA-2400X согласно техническому заданию и спецификации.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года, поставляемый Поставщиком с сопутствующими услугами и документальным оформлением, по цене, включающей НДС или без него в зависимости от условий контракта.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, импортный товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 15 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для обмена документами и информации, включая отчеты об устранении недостатков и дефектов, а также предоставление разъяснений и сроков их устранения.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан предоставить исправленный комплект документации и повторно направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, а также порядок обмена информацией и действий сторон в ответ на такие недостатки.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок, указанный в техническом задании.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в установленные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.'}, {'title': 'Гарантии качества и безопасности товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате нарушения этих требований.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом процентов от цены контракта и фиксированных сумм.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму штрафов, зависящие от цены контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Пункт 8.1.2 касается оснований для расторжения контракта по инициативе поставщика.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также несоблюдение других обязательств Заказчиком могут привести к расторжению контракта.\n Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется установленными правилами и законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9 статьи Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Продление срока исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются правила подачи претензий, включая требования к содержанию и приложениям, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы.\n Устанавливается срок действия контракта и порядок его изменения, а также необходимость регистрации контракта в ЕАИСТ и процедура внесения изменений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n В случае'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также согласовывают процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в данной системе.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документооборота', 'summary': 'Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая их получение и регистрацию без дополнительных платежей.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'В данном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные сторон договора, а также информация о банковских счетах и подписях.'}, {'title': 'Спецификация товара по контракту', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить фонарь аккумуляторный светодиодный ФОТОН-Х MSA-2400X, включающий в себя фонарь, два аккумулятора типа 18650, кабель для зарядки micro-USB, с гарантийным сроком 36 месяцев, мощностью лампы 12 Вт и световым потоком, в количестве 20 штук по цене 2577 руб. за штуку (включая НДС), что в сумме составляет 51540 руб. (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →