ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

223-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются поставлять информационно-технологические товары, средства связи, оргтехнику и электронику в соответствии с установленными условиями и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание необходимых документов.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в договоре условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с расчетного счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан согласовывать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку досрочно или партиями.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Условия упаковки, маркировки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок представления и приемки товаров и сопутствующих документов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, или отказаться от принятия с мотивированным обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям договора.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках и сроках их устранения, которая подписывается УКЭП и направляется Поставщику.\n После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при'}, {'title': 'Устранение недостатков и повторная отправка документации', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, включая представление необходимых документов и информации, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах, а также соблюдать процедуры уведомлений и приемки товаров.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и обязательства поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и критериям оценки.'}, {'title': 'Обязанности по предоставлению выписки и соблюдению запрета', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан предоставить Заказчику выписку из сервиса оценки юридических лиц в установленной форме и соблюдать запреты, установленные правительственным постановлением.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания, обеспечивая гарантийный срок и устранение недостатков в товарах за свой счет в согласованные сроки.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик имеет право на проведение экспертизы обнаруженных недостатков товара с последующим возмещением расходов на экспертизу.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.\n Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие несоответствия товара требованиям безопасности.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно Гражданскому кодексу РФ, Поставщик обязан возместить убытки Заказчика при отзыве товара и гарантировать предоставление полной и достоверной информации о товаре, неся ответственность за недостатки, возникшие из-за'}, {'title': 'Условия и размеры штрафов за нарушение договора', 'summary': 'Договор устанавливает размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, исходя из цены договора и его объема.'}, {'title': 'Условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств по договору, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность за нарушения', 'summary': 'Договор предусматривает порядок уплаты неустойки за неисполнение обязательств с возможностью подтверждения фактов неисполнения с помощью фото- и видеоматериалов, а также условия для одностороннего расторжения договора в случае неоднократного нарушения сроков поставки, поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по инициативе поставщика', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик может быть признан не соответствующим требованиям технического задания и другим критериям, что влечет за собой нарушения договора и может привести к его расторжению по инициативе заказчика в случае выявления определенных нарушений со стороны поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованный отказ от приемки товаров со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия и последствия отказа от договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит определения новых оснований для отказа от подписания документа о приемке и неоплаты товаров, а также условия для одностороннего расторжения договора и порядок действий в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Ответственность за исполнение в условиях форс-мажора', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их возможной продолжительности.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров по договору', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязаны предпринимать усилия для урегулирования споров путем переговоров и оформления дополнительных соглашений.\n Претензии должны быть направлены в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и требований, на которые должна быть предоставлена письменная ответная реакция в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия изменения и срок действия договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять необходимые документы и выписки для рассмотрения претензий, а в случае споров — разрешать их в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 октября 2026 года, при этом изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок и формы уведомлений сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок направления уведомлений, включая почтовые отправления и электронные средства связи, а также указали, что неполное выполнение обязательств стороной поставщика является основанием для регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n Также определено, что к договору прилагаются техническое задание и спецификация, а стороны обязуются использовать УКЭП для обмена электронными документами о приемке.'}, {'title': 'Порядок приемки товара через АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно статье «Порядок приемки товара», Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для приемки товаров, а также проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) и создавать её при необходимости.\n Для работы в системе Поставщик назначает уполномоченных должностных лиц, обеспечивает им получение электронной подписи и регистрацию в системе.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для обмена электронными документами через АИС «Портал поставщиков», признав их равную юридическую силу с бумажными документами, и установили, что такие документы не требуют дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Информация о поставщике и банковские реквизиты', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Предоставлены контактные данные организации, включая ИНН, КПП, ОГРН и банковские реквизиты, а также информация о продукте (кабель HDMI с позолоченными контактами и коннектором, скоростью передачи данных 18 Гбит/с, поддерживающим видеформаты до 4K и 2K с различными частотами обновления).'}, {'title': 'Технические характеристики кабеля Canare L-7CHD', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте содержится описание характеристик различных электронных устройств, включая кабель с внешней оболочкой Canare L-7CHD, флэш-накопитель Samsung Bar Plus 64ГБ с интерфейсом USB3.1, внешний жесткий диск Toshiba Canvio Slim 1Тб и телефонную розетку Rexant с двумя гнездами RJ-11.\n Также упоминается телефон Nokia 106 с классическим корпусом из пластика и одной SIM-картой.'}, {'title': 'Характеристики мобильного телефона Nokia', 'summary': 'Суммаризация: Представлен набор товаров, включающий мобильный телефон Nokia с ограниченными функциями и комплектующими, а также набор чернил для струйных принтеров Epson и карту памяти ADATA Premier Pro SDXC объемом 64 ГБ с высокой скоростью записи и чтения.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к договору, заказчик Литвак М.Д. заказывает флеш-накопитель Transcend JetFlash 700 на 32GB с USB 3.0 и телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32" Full HD с дополнительным кабелем HDMI 2.0, 4K, длиной 10 метров, с указанием цен и количества единиц.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Выполнение работ по оборудованию критически опасного участка объекта системой контроля и управления доступом (СКУД) в помещение Центра обработки данных (ЦОД) Фи
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка микросерверов
  2 127 333,32 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка кондиционеров (сплит-систем) с зимним комплектом в помещении серверной филиала № 2 ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ»
  765 098,85 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Изготовление квалифицированных электронных подписей (сертификатов) в интересах ООО «СОГАЗ-Медсервис»
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка оборудования автоматизированной системы оповещения
  1 497 717,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Оборудование стационарной проводной телефонной связи
  30 906,67 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Оборудование стационарной проводной телефонной связи
  37 880,03 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка сервера
  2 667 813,33 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва