РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И МФУ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки расходных материалов', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик обязуются поставлять расходные материалы для печатающих устройств в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется поставить новый товар с годом выпуска не ранее 2026 года и оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями Технического задания.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и включает все сопутствующие расходы, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, её оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может произвести оплату с учетом неустойки, а её перечисление в бюджет возлагается на заказчика.\n Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия и сроки поставки товаров', 'summary': 'Согласно статье 3 Контракта, поставка Товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.\n Статья 4 устанавливает порядок приемки товаров, включая необходимость согласования времени и места поставки, а также требования к качеству и техническим характеристикам Товара, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственными силами или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и предоставлять необходимые отчетные документы и сертификаты качества.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий электронный документ о приемке или информацию об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения.\n Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.'}, {'title': 'Процедура предоставления разъяснений и приемки товаров', 'summary': 'Согласно контракту, заказчик обязан предоставлять информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров и недостатках в УАИС «Бюджетный учет», а также принимать товары после устранения недостатков и подписывать электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по предоставлению разъяснений и документации', 'summary': 'Поставщик обязан в течение трех рабочих дней предоставлять Заказчику разъяснения и исправлять недостатки товаров и услуг, а также подписывать электронный Документ о приемке для оплаты поставок.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и представления соответствующих документов.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и уведомлениям', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Поставщик обязан осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, а также предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика в письменной форме в течение трех рабочих дней.\n Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты за поставленные товары, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Статья 6 Контракта регулирует гарантийные обязательства Поставщика, включая гарантию качества товара, сроки гарантии, порядок устранения недостатков и замены товаров в случае их обнаружения в период гарантии.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также гарантирует возмещение вреда и убытков, возникших в результате недостатков товара, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и штрафы за нарушение контракта', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче.\n За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с установленными правилами, включая начисление штрафа в размере, рассчитанном от цены контракта, за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств сторонами контракта, а также размеры вознаграждения заказчика в зависимости от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров Заказчику'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент документа описывает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны соблюдать процедуру расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются отвечать на претензии в течение 15 календарных дней, неполучение ответа в установленный срок считается признанием требований.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежных требований, а также приложены необходимые документы.\n Споры по договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30.09.2026 г., приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы.'}, {'title': 'Регистрация контракта и изменения к нему', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, вступают в силу с момента подписания и подлежат регистрации в указанном реестре.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ требуется соблюдение норм РФ и Москвы.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией.\n Установлены правила электронного взаимодействия Сторон, включая обмен УКЭП и использование АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Организация работы с АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить им усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию в системе, а также использовать электронные документы с равной юридической силой бумажным документам.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Статья 14 описывает юридические и фактические адреса, реквизиты и контактную информацию Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы, а также указывает'}, {'title': 'Ответственные лица за исполнение контракта', 'summary': 'Договор заключен между заказчиком и поставщиком на поставку лазерного картриджа PROFILINE PL-CF259X/057H №59X без чипа в количестве 10000 единиц с гарантийным сроком 12 месяцев и совместимостью с моделями принтеров Ricoh Aficio MPC2003/MPC2053SP/MPC2503H.'}, {'title': 'Спецификация картриджей для лазерных принтеров', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, указаны спецификации на картриджи для лазерных принтеров моделей HP LaserJet Pro и Canon i-SENSYS, включая картридж PL-CF259X/05 с эмулятором для принтеров HP LaserJet Pro и картридж лазерный PROFILINE PL-841925 MPC2503H RICOH Aficio, с указанием характеристик, количества и цен.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Ноутбук Apple MacBook Pro 14" (M4 Pro, 24 ГБ, 1 ТБ SSD) Черный космос
  — заявки до 30.09.2026, Москва
• Закупка оргтехники для МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова (ID 92592)
  496 680,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка мини‑ПК.
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка оборудования для видеоконференцсвязи.
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• МИ №115/МИ (2027P1000284) - Поставка офисных принадлежностей для нужд ПАО «МОЭК»
  3 462 246,45 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• ЦА - срочно закупка мониторов 5К
  498 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка диванов
  2 134 235,44 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка бумаги туалетной и бумажных полотенец
  2 216 287,20 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва