LED фонарь под аккумулятор аккумуляторный Kersenis черный 18-21В с АКБ и ЗУ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки фонарей для ГБОУ Школа № 1155', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку фонарей для нужд школы № 1155 в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание электронного документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием до 27 августа 2026 года.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, обеспечивая их соответствие Техническому заданию и возможное улучшение качества с оформлением дополнительного соглашения.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к упаковке и документы приемки', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить правильную маркировку упаковки, её сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки.\n Также поставщик должен предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.\n Заказчик в свою очередь обязан рассмотреть полученные документы и провести приемку товаров в течение 15 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их в установленные сроки за свой счет.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются подписать УКЭП электронный Документ о приемке, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить документы и информацию о ходе исполнения контракта, осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки со стороны контрольных органов, обязательства сторон по информированию друг друга о недостатках и условиях приемки товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае необходимости и предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантийные обязательства', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, обеспечивая гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Заказчик и Поставщик составляют Акт о недостатках, продлевая гарантию на время устранения дефектов.\n При отказе Поставщика от подписания акта, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за безопасность товара и убытки', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Поставщик обязан обеспечить безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возместить вред, убытки и отвечает за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями Контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в процентах от цены контракта и фиксированных суммах соответственно, в зависимости от стоимости контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору из-за обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при установлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектность.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям Контракта, выявления нарушений условий Контракта по результатам экспертизы, а также нарушения Поставщиком законодательных запретов.\n Расторжение Контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте описываются условия для расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются предоставить обоснованный расчет и необходимые документы для подтверждения требований в претензии, а также урегулирование споров осуществляется через Арбитражный суд Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 28.09.2026, с возможностью изменения и дополнения по соглашению сторон, оформленного в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются направлять уведомления в письменной форме или электронно, с соблюдением определенных правил их отправки и получения.\n Также предусмотрено, что исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а к Контракту прилагаются техническое задание и спецификация.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13, стороны контракта обязаны использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе.'}, {'title': 'Использование электронных подписей и документооборот', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через автоматизированную информационную систему "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая возможность безвозмездного доступа к системе для исполнения контракта.'}, {'title': 'Информация о Заказчике и Поставщике', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой форму договора, содержащую юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон, а также образец подписей уполномоченных лиц.'}, {'title': 'Спецификация LED фонаря Kersenis', 'summary': 'Спецификация включает LED фонарь под аккумулятор Kersenis черный с характеристиками мощности 1,5 Вт, 15 светодиодами, степенью защиты IP54 и ценой за единицу в 1100 руб., включая НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по поверке коммерческих узлов учета газа на объекте ГТЭС «Внуково»
  2 988 750,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка информационного-технологических товаров для нужд ГАУК г.Москвы "ПКиО "Ходынское поле"
  485 438,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• 225994_Поставка кабеля для ООО "БГК"
  18 213 452,04 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка промышленного пылесоса для нужд КП «ВДНХ»
  142 666,67 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Открытый запрос предложений на выполнениеработ по разработке рабочей документации в части автоматизации систем электроснабжения квартала А27 по адресу: г. Москв
  3 200 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-р
  34 234 581,55 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка оборудования (звук для павильона)
  23 691 095,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка лапароскопических инструментов в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
  2 534 962,60 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва