Станция автоматическая дозирования и контроля качества воды DOMINATOR-M PRO 4, 4 дозирующих насосов, 1,3 бар

223-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки станции дозирования и контроля воды', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение на поставку станции автоматического дозирования и контроля качества воды DOMINATOR-M PRO 4 в полном комплекте, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена договора включает НДС или не облагается им в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, оплата по договору производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязуется поставлять товары партиями по предварительной заявке, соответствующие качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также несет ответственность за погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товаров в соответствии с ГОСТами и международными стандартами.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить сохранность товара в процессе транспортировки и убрать упаковку в течение одного дня после доставки, а также предоставить заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП.\n Заказчик в свою очередь должен рассмотреть полученные документы и провести приемку товаров в течение 30 рабочих дней.'}, {'title': 'Порядок предоставления разъяснений и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Заказчик также обязан использовать УАИС «Бюджетный учет» для формирования и направления электронных уведомлений о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне выявленных недостатков, подписанных УКЭП.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, после рассмотрения отчета об устранении недостатков Заказчик принимает товары и услуги, подписывает УКЭП о приемке или запрашивает разъяснения и устранение дефектов, на что Поставщик обязан ответить в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, электронный структурированный документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставленных товаров и их регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также может осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В данном фрагменте договора регламентируются обязанности и права сторон при обнаружении недостатков в поставляемых товарах, а также порядок обмена информацией и принятия товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и соответствие требованиям', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов и замены товара в случае отказа Поставщика от подписания Акта.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за обеспечение безопасности товара, соответствие его санитарным нормам и стандартам, а также за возмещение вреда и убытков в случае нарушения условий договора.\n Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в соответствии с Гражданским кодексом РФ.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за нарушение обязательств', 'summary': 'Договор устанавливает размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, исходя из цены договора и его объема.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены договора и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену договора, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при доказанности уважительных причин неисполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, срок исполнения обязательств может быть изменен.\n При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов неисполнения может включать фото- и видеоматериалы.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектность.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит перечень оснований для расторжения договора, включая нарушение сроков и объемов поставки товаров, отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям договора, а также нарушение запретов, установленных законодательством.\n Также указаны основания для расторжения договора по инициативе заказчика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия для признания отказа Заказчика необоснованным', 'summary': 'Согласно условиям договора, необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также несоблюдение им определенных процедур, может привести к расторжению договора.\n Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется установленными правилами и законодательством.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за форс-мажор', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения договора и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по договору', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также должны направить письменную претензию с требованием ответа в течение 15 календарных дней, при'}, {'title': 'Требования к оформлению претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае несогласия с условиями договора стороны обязаны приложить к претензии необходимые документы, а споры по договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 сентября 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и должны быть зарегистрированы в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок уведомлений и обмена документами', 'summary': 'Согласно статье, уведомления сторон договора направляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными.\n В случае'}, {'title': 'Порядок приемки товара и использование АИС', 'summary': 'Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для оформления Документа о приемке и создания стандартных товарных единиц, а также назначить уполномоченных должностных лиц и обеспечить им получение усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов в рамках договора.'}, {'title': 'Использование усиленной квалифицированной ЭП в АИС', 'summary': 'Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в АИС «Портал поставщиков», и обязуются осуществлять электронный документооборот без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Информация о поставщике и банковские реквизиты', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны контактные данные и реквизиты сторон для заключения договора, а также перечислен перечень товаров для поставки.'}, {'title': 'Список комплектующих для химического анализа', 'summary': 'Суммаризация: Заказанный комплект включает в себя различные измерительные и регулировочные приборы для химических реакторов, включая датчики уровня, pH и Rx, калибровочные растворы, а также аксессуары для отбора проб и управления потоком, а также крепежные элементы и инструкции.'}, {'title': 'Технические характеристики станции дозирования воды', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и поставщик согласовали технические характеристики и комплектацию автоматической станции дозирования и контроля качества воды DOMINATOR-M PRO 4, включая количество дозирующих насосов, степень чистоты воды, напряжение питания и гарантийный срок хранения.'}, {'title': 'Условия поставки товара "OMINATOR-M PRO 4"', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, товар "OMINATOR-M PRO 4" имеет стоимость 600000.00 единиц в количестве 16 штук.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка контрольно-измерительных приборов
  169 959,63 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка оборудования для нужд ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
  15 910 125,17 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение работ по устройству оборудования для оснащения производственной базы
  6 815 926,54 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка наконечников
  19 984 667,70 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка и монтаж холодильного оборудования для магазинов.
  8 322 911,65 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка устройства плавного пуска для насосной станции
  286 140,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Конкурс в электронной форме № 778-26/кн/эф на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и ремонту лифтового хозяйства, подъемников для инвалидов
  56 095 200,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка пурифайеров напольных для нужд ГБПОУ "МКАГ"
  517 936,70 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва