БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки аккумуляторов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, государственное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс «Мегаспорт»" и некий поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку аккумуляторов, который регулируется Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом № 44-ФЗ о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые новые аккумуляторы, выпущенные не ранее 2025 года, в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обеспечивает доставку и сопутствующие услуги.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно положениям Контракта, поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента его заключения, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.\n Поставка осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, и должна соответствовать качеству и характеристикам, предусмотренным в задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с использованием УКЭП в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик осуществляет приемку товаров и услуг, проверяя их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, и в случае обнаружения недостатков уведомляет Поставщика о необходимости их устранения.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг, а также об их устранении должна быть оформлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и направлена Поставщику, который в свою очередь обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Устранение дефектов и документы о приемке', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует обязанности и права сторон в отношении контроля за поставками товаров, проведения экспертизы результатов, а также порядка общения и действий при обнаружении недостатков в поставках.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенную информацию и документы, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить недостатки товаров в гарантийный срок за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, при этом неполная или недостоверная информация от поставщика влечет его ответственность за недостатки товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и варьируется в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта и порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Ограничения на штрафы и ответственность сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в Контракте установлены ограничения на размер штрафов и неустоек, а также условия освобождения от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Также предусмотрен порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по нарушениям', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.2, Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае одностороннего расторжения контракта предусмотрены определенные процедуры и сроки, а также условия освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, порядок разрешения споров и условия вступления в силу и исполнения контракта, включая сроки и порядок приемки товаров.'}, {'title': 'Изменения и дополнения к Контракту', 'summary': 'Изменения и дополнения к Контракту оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами.\n Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной или электронной форме, а в случае использования почты считаются полученными в день фактического получения.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в части неурегулированных условий Контракта.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны использовать электронные системы для взаимодействия и обмена документами, включая техническое задание и спецификацию, а также применять электронные подписи и специализированные информационные системы для приемки товаров и ведения учета.'}, {'title': 'Организация и принципы электронного документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются организовать электронный документооборот с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и признают юридическую силу электронных документов, полученных через АИС «Портал поставщиков», приравнивая их к документам на бумажных носителях.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи государственного учреждения', 'summary': 'Согласно статье 14, в договоре указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивный комплекс «Мегаспорт»», а также'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию, включающую тяговый аккумулятор модели Rutrike 6-EVF-55 с указанием характеристик, количества и цены за единицу с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок
  598 999,96 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание услуг по поверке коммерческих узлов учета газа на объекте ГТЭС «Внуково»
  2 988 750,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка информационного-технологических товаров для нужд ГАУК г.Москвы "ПКиО "Ходынское поле"
  485 438,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• 225994_Поставка кабеля для ООО "БГК"
  18 213 452,04 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка промышленного пылесоса для нужд КП «ВДНХ»
  142 666,67 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Открытый запрос предложений на выполнениеработ по разработке рабочей документации в части автоматизации систем электроснабжения квартала А27 по адресу: г. Москв
  3 200 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-р
  34 234 581,55 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, устройств сбора и передачи данных с СКЗИ и ретрансляторов для нужд ОП ООО «Энергосбыт Луганск»
  — заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва