РУЧКИ КАНЦЕЛЯРСКИЕ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки ручек по государственному контракту', 'summary': 'Согласно Государственному контракту № _ на поставку ручек, заключенному между Департаментом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы и поставщиком, поставщик обязуется поставить ручки в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить товар.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставляемый товар должен быть новым, выпущенным не ранее 2023 года, и поставка осуществляется силами и за счет поставщика с подписанием соответствующих документов при доставке.\n Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается, и порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы на налоги и сборы в бюджет РФ в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в договоре', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и перечислять ее в бюджет, а его обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия и сроки поставки товаров', 'summary': 'Заказчик обязан согласовывать изменения условий Контракта, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с законодательством.\n Поставка Товара должна осуществляться в установленные сроки и условиях, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и предоставлять отчетные документы по окончании поставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть и принять товары и услуги в течение 5 рабочих дней после получения соответствующих документов от Поставщика, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, либо направить Поставщику информацию о принятии, разъяснениях, отказе или недостатках с указанием сроков их устранения.'}, {'title': 'Порядок проверки товаров и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.\n Информация о недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения должна быть направлена Поставщику через УАИС «Бюджетный учет».\n После устранения недостатков и подтверждения их устранения в отчете, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по предоставлению информации и устранению дефектов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставленным товарам и услугам или информацию об устранении выявленных дефектов и недостатков, а также направить исправленную документацию и электронный Документ о приемке для подтверждения исполнения контракта и оплаты.\n Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по Контракту', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Поставщика документы, подтверждающие исполнение обязательств, запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.\n Заказчик обязан сообщать Поставщику о выявленных недостатках в поставляемых товарах и вызывать представителей Поставщика для объяснений при обнаружении несоответствий условиям Контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по приемке и оплате товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать товар, а также рассматривать вопросы продолжения поставки при получении уведомления о приостановлении.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке, своевременной оплаты и может привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров, при этом неся ответственность за их действия.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с контрактом, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Согласно статье 6 контракта, поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и устанавливает гарантийный срок на комплектующие изделия, соответствующий сроку на основное изделие.\n Также поставщик подтверждает соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также сертификации и законодательству РФ.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и убытки', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате недостатков товара, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре, что влечет за собой возмещение ущерба в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за просрочку платежа составляет 5000 рублей, если цена контракта превышает 3 млн рублей, а пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, и стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия возврата средств и ответственности за нарушения', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан возвращать излишне уплаченные средства за недопоставленный или завышенный по стоимости товар и не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки или отказа поставщика от передачи товара.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, предусмотрены основания для его расторжения в случае нарушений со стороны Поставщика, включая невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям, подтвержденные экспертизой, отказ от согласования новых условий Контракта и нарушение запретов, установленных законодательством.\n Также указаны основания для расторжения Контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия для отказа от приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также другие нарушения со стороны Заказчика могут привести к расторжению контракта.\n Одностороннее расторжение контракта осуществляется в соответствии с определенными законодательными требованиями.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по Контракту', 'summary': 'Согласно Контракту, в случае обстоятельств непреодолимой силы, срок его исполнения продлевается на время их действия и последствий.\n При возникновении споров, Стороны обязаны сначала попытаться урегулировать их в претензионном порядке, с соблюдением установленных процедур и сроков.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий и их рассмотрения, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы.\n Устанавливается срок действия контракта до 30.09.2026 и порядок его изменения и дополнения через подписание дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а в случае отправки по почте или электронной почте считаются полученными в день фактического получения или отправки соответственно.\n В статье 12.3 указано, что выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Статья 12.4 определяет приложения к Контракту, а статья 13 касается особых условий электронного взаимодействия сторон.'}, {'title': 'Обмен электронными документами через АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны осуществляют обмен электронными документами через специализированные автоматизированные информационные системы, предусмотренные регламентом и доступные на официальных сайтах.\n Поставщик обязан обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе и назначить ответственных лиц для организации электронного документооборота.'}, {'title': 'Электронный документооборот и подписание документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Регистрационные данные поставщика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Спецификация товаров с указанием характеристик и цен', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описывается заказ на шариковые ручки различных моделей и характеристик, включая Pilot BPS-GP-EF с синими чернилами и прозрачным пластиковым корпусом, с возможностью замены пишущего стержня и диаметром пишущего узла 0.5 мм.'}, {'title': 'Технические характеристики ручки Pilot BPS-GP-EF', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, товар Pilot BPS-GP-EF представляет собой ручку с круглой формой корпуса прозрачного цвета, стандартной формой наконечника и толщиной линии письма 0.18 мм, упакованную в количестве 100 штук по цене 97.51 за упаковку.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ФИЛЬТР-ВОХ ДЛЯ КАРТРИДЖА, FILTER ВОХ RED, L-038-0344
  12 600,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• ПОСТАВКА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
  967 606,33 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка компьютерной и телекоммуникационной техники
  1 378 485,50 ₽ заявки до 13.09.2026, Москва
• Поставка компьютеров персональных настольных (моноблоков) для нужд ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора
  6 369 433,35 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка офисной мебели (ЭА № 10-223)
  3 073 246,40 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка мониторов, подключаемых к компьютеру для нужд ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора
  1 141 166,53 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка картриджей для лазерного МФУ
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Наушники + геометка
  — заявки до 10.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва