Пластилин скульптурный ГАММА "Студия", серый, 1 кг, мягкий

44-ФЗТоварПрочееПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки скульптурного пластилина', 'summary': 'Согласно договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку скульптурного пластилина согласно техническому заданию и спецификации.'}, {'title': 'Обязанности по приемке и оплате товара', 'summary': 'Согласно контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен после 2025 года, а Поставщик обеспечивает доставку и сопутствующие услуги, подтверждаемые документацией.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, с учетом возможных налоговых вычетов.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать народным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки – уборка упаковки осуществляется силами Поставщика.\n Также Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, а Заказчик в течение трех рабочих дней должен провести приемку поставленных товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик после рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, а в случае запроса разъяснений или обнаружения дефектов, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить недостатки в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Условия контроля за исполнением контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанностях сторон и их правах в случае выявления недостатков в поставках товаров, а также порядке уведомления и взаимодействия между сторонами.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и комплектности, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств и изменении своего фактического местонахождения, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта, обеспечивая качество товаров в соответствии с установленными стандартами и гарантийными сроками.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов и замены товара.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта.\n В статье 6 подробно описаны условия безопасности товара, ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу, возмещение убытков, обязанности по предоставлению информации о товаре и ответственность за недостатки товара.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в зависимости от цены контракта и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения.'}, {'title': 'Условия о неустойках и ответственности', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы предусмотрена уплата неустойки.\n При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов неисполнения может осуществляться с использованием фото- и видеоматериалов.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Ответственность за нарушения Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.2-8.1.2.6, а также соблюдения процедуры расторжения Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, стороны должны руководствоваться установленными правилами и законодательством РФ.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения по обстоятельствам непреодолимой силы', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n При возникновении споров стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения спора стороны должны направить претензию с указанием истребуемой суммы и приложением необходимых документов, а при неурегулировании спора — обратиться в Арбитражный суд города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется до 15 октября 2026 года, а его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок обмена уведомлениями и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны используют электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией через специализированные автоматизированные информационные системы, а также обязаны обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе для корректного оформления документов.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.\n Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Информация о Поставщике и его реквизитах', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте указаны юридический и фактический адреса, контактные данные, ИНН, КПП, ОГРН и банковские реквизиты организации, а также данные поставщика'}, {'title': 'Спецификация на скульптурный пластилин "Гамма"', 'summary': 'Согласно спецификации, заказчик ГБУДО г.\n Москвы "Троицкая детская художественная школа" приобретает пластилин скульптурный "Гамма Студия", серый, весом 1 кг, мягкий, в количестве 100 единиц по цене 379 руб. за единицу, включая НДС, что в сумме составляет 3790 руб. с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка медиаоборудования для нужд Регионального отделения Херсонской области (ИД бн)
  — заявки до 14.09.2026
• Renault Megan, 2006 г.в., г.н. У883ТМ98, VIN VF1KM1BOH36586993
  79 687,49 ₽ заявки до 12.10.2026, Карелия
• Блок обработки данных DELL7090MT/i7/16G/1T+256/WIN10 (годные остатки)
  39 783,80 ₽ заявки до 03.10.2026, Курская область
• Высвобождаемое движимое военное имущество (автотранспортное средство)
  303 000,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Санкт-Петербург
• Право заключения договоров управления в отношении объектов конкурса
  — заявки до 09.10.2026, Ставропольский край
• Высвобождаемое движимое военное имущество (автотранспортное средство)
  526 000,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Санкт-Петербург
• Лот №1
  67 256 205,84 ₽ заявки до 11.10.2026, Нижегородская область
• Высвобождаемое движимое военное имущество (автотранспортное средство)
  330 000,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Санкт-Петербург

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее