tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Аккумулятор Leoch DJW 12-2.9 ёмкость 2,9 А·ч

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10274247
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Департамента спорта города Москвы
Начальная цена	8 400,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	17.08.2026
Приём заявок до	18.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Аккумулятор Leoch DJW 12-2.9 ёмкость 2,9 А·ч	4.0 шт	2 100,00 ₽	Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки аккумуляторов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, государственное бюджетное учреждение и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку аккумуляторов, который регулируется Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом № 44-ФЗ о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые новые аккумуляторы, выпущенные не ранее 2025 года, в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обеспечивает доставку и сопутствующие услуги.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты.\n Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно Контракту, поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента его заключения, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.\n Поставка осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании.\n Поставщик обязан согласовать время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с использованием УКЭП в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик осуществляет приемку товаров и услуг, проверяя их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, и в случае обнаружения недостатков уведомляет Поставщика о необходимости их устранения.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения должна быть направлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» в электронной форме с использованием УКЭП.\n После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при положительном решении Заказчика, товары и услуги принимаются, и Заказчик подписывает электронный документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Устранение дефектов и документы о приемке', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд взаимных обязательств, включая контроль за порядком и сроками поставки товаров, проведение экспертизы результатов, уведомление о недостатках и своевременное принятие и оплату товаров.\n Поставщик имеет право на представление разъяснений и приостановление поставки товаров при необходимости.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан подписать электронный документ УКЭП, подтверждающий приемку товаров, соответствующих качеству и другим характеристикам, а также своевременно поставлять товары, оплачивать услуги субпоставщиков и предоставлять необходимые документы, не изменяя стоимость и количество товаров при привлечении субпоставщиков.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по предоставлению информации и документов', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить документы, подтверждающие российское происождение товара, информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пунктам 6.2-6.5 контракта, гарантийный срок на товары определяется в Техническом задании, при обнаружении недостатков в течение гарантии Поставщик обязан их устранить за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, при этом неполная информация может привести к ответственности за недостатки товара после его передачи Заказчику.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от Цены контракта, если она больше 3 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия о штрафах и пене за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта и порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Ограничения ответственности сторон и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по нарушениям', 'summary': 'Согласно пункту 8.1.1 договора, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Согласно пункту 8.1.2 контракта, Поставщик имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.\n Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленным фрагментам, стороны обязуются отвечать по существу в течение 5 календарных дней, а также предусмотрены условия для одностороннего расторжения контракта и освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n При возникновении споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а в случае неудачи — обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет требований, а также приложены подтверждающие документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется до 6 ноября 2026 года, с возможностью приемки товаров после срока исполнения в случае претензионной работы.\n Контракт подлежит регистрации в ЕАИСТ, и его изменение возможно по соглашению сторон.'}, {'title': 'Изменения и дополнения к контракту', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, все изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия Контракта действующему законодательству, Стороны руководствуются последним.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также применять стандартные товарные единицы для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота и электронные подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи Заказчика и Поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в статье 14 указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Департамента спорта города Москвы, а также'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали поставку аккумулятора модели Leoch DJW 12-2.9 с указанием его характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →