Поставка комплектующих для коммутационного и сетевого оборудования

223-ФЗТоварПрочееПермский крайПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки комплектующих для оборудования', 'summary': 'Государственное учреждение "Центр безопасности дорожного движения Пермского края" и поставщик заключили договор на поставку комплектующих для коммутационного и сетевого оборудования, с условиями и характеристиками товара, указанными в приложениях к договору, и обязательствами сторон по поставке и оплате.'}, {'title': 'Условия и порядок расчетов по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, цена договора составляет указанную сумму с учетом НДС и включает все расходы поставщика, включая стоимость товара, упаковки, доставку и другие затраты. Оплата товара производится заказчиком в течение 7 рабочих дней после подписания товарной накладной без предварительного авансового платежа.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, цена за товар может быть скорректирована без изменения его количества и качества, а обязательства заказчика по оплате считаются исполненными после списания средств с его счета. Срок поставки товара составляет 15 календарных дней с даты заключения договора, а риск случайной гибели или повреждения товара переходит к заказчику с момента его приемки и подписания накладной.'}, {'title': 'Условия поставки и требования к товару', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товар, соответствующий обязательным требованиям законодательства РФ и условиям договора, и может осуществлять досрочную поставку по согласованию с Заказчиком. Заказчик вправе считать товар не поставленным, если он не соответствует требованиям или является некомплектным, за исключением случаев замены товара с улучшенными характеристиками.'}, {'title': 'Процедура приемки и экспертизы товара', 'summary': 'Заказчик обязан провести приемку Товара в течение 10 рабочих дней, проверяя его соответствие технической документации и сопроводительным документам, и в случае обнаружения недостатков у Поставщика есть 5 рабочих дней на их устранение.'}, {'title': 'Обязанности сторон по приемке и поставке товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан принять товар, соответствующий требованиям к количеству, качеству и комплектности, а также оплатить его в установленном порядке и предоставить Поставщику необходимую информацию. Поставщик обязуется передать товар в соответствии с требованиями договора, обеспечить его поставку, упаковку и доставку до указанного места, а также передать товар свободным от прав третьих лиц.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон при поставке товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить сохранность Товара при транспортировке и хранении, нести риски повреждения Товара до подписания товарной накладной Заказчиком, а также выполнять обязательства по замене и допоставке Товара ненадлежащего качества в установленные сроки. Заказчик имеет право на контроль за исполнением условий Договора без вмешательства в деятельность Поставщика.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать замены товара, доукомплектования, одностороннего отказа от договора и устранения недостатков, а также представления необходимых документов. Поставщик вправе требовать своевременной приемки и оплаты товара, запросить разъяснения и досрочно выполнить обязательства по договору.'}, {'title': 'Условия о неустойках и возмещении убытков', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае просрочки поставки товара или замены забракованного товара, заказчик имеет право на компенсацию в виде неустойки, размер которой рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России. При просрочке оплаты товара заказчик также обязан выплатить неустойку. Стороны обязаны возместить убытки в случае невыполнения обязательств, а при одностороннем расторжении договора — только фактически понесенный ущерб.'}, {'title': 'Изменение условий договора по соглашению сторон', 'summary': 'Согласно пункту 6.1, изменение существенных условий договора, заключенного в результате конкурентной закупки или с единственным поставщиком, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных документацией о закупке и договором, а именно: снижение цены без изменения количества товаров, работ или услуг и их качества, а также увеличение или уменьшение количества товаров, работ или услуг не более чем на 10% по предложению заказчика.'}, {'title': 'Условия изменения цены и сроков договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны корректировать цену пропорционально изменению объема товаров, работ или услуг, а также могут вносить изменения в договор путем подписания дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия изменения поставщика и заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 6.3-6.5, договор предусматривает возможность его расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонним отказом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также регламентирует порядок перемены поставщика и заказчика. В пунктах 7 и 8 указаны срок действия договора и условия освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия об обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются уведомлять друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и имеют право на прекращение договора в случае их существенного нарушения сроком более 15 календарных дней. Также предусмотрен порядок досудебного урегулирования споров и передачи неурегулированных споров в Арбитражный суд Пермского края.'}, {'title': 'Обязательства по конфиденциальности информации', 'summary': 'Стороны договора обязуются сохранять конфиденциальность информации в течение года после завершения договора и несут ответственность за его нарушение в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия поставки мутационного и сетевого оборудования', 'summary': 'Согласно договору подряда № 325-22, поставщик обязуется предоставить мутационное и сетевое оборудование, соответствующее техническим характеристикам и количеству, указанным в приложении №1 к Техническому заданию, с соблюдением сроков поставки и требований к качеству и безопасности товара.'}, {'title': 'Условия поставки и гарантии на товар', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товар, соответствующий требованиям обязательной сертификации, новый и свободный от прав третьих лиц, с гарантиями производителя и поставщика, а также комплектом эксплуатационных документов и сертификатами соответствия, в упаковке, соответствующей стандартам и техническим условиям.'}, {'title': 'Условия поставки и сопроводительные документы', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить доставку товара до указанного адреса, маркировку тары в соответствии с законодательством РФ, а также предоставление документов, подтверждающих качество и безопасность товара.'}], 'fileName': 'Проект на поставку комплектующих для коммутационного и сетевого оборудования.doc'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Приобретение подарочных сертификатов
  15 000,00 ₽ заявки до 08.09.2026, Пермский край
• «Закупка запасных частей к станку буровому БГА2В»
  — заявки до 10.09.2026, Пермский край
• Цех №37, 35, 32 АВИСМА.
  — заявки до 18.09.2026, Пермский край
• Выполнение работ по содержанию ГТС в с.Мазунино, пруд в центре с.Мазунино на р.Мазуниха
  369 640,28 ₽ заявки до 09.09.2026, Пермский край
• Гофрокартон_АЗОТ_ноябрь_2026г.
  — заявки до 10.09.2026, Пермский край
• Ткани фильтровальные_Азот_ноябрь_2026г.
  — заявки до 10.09.2026, Пермский край
• Закупка_Медоборудование_Расценка для ООО "Уралкалий"-Мед"_шкаф для сушки эндоскопов_кресло для стимуляции тазового дна_комплекс ЭСМО
  — заявки до 10.09.2026, Пермский край
• Павильон многофункционального назначения по объекту «Набережная стихий» г. Краснокамска
  20 819,67 ₽ заявки до 28.09.2026, Пермский край

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Пермский край, Все закупки: Пермский край