ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки электрических материалов', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение города Москвы обязуется приобрести у поставщика электрические материалы для выполнения работ согласно техническому заданию и спецификации, при этом стороны руководствуются требованиями гражданского законодательства и закона о закупках.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям договора, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2025 года и сопутствующих услуг, при этом момент поставки фиксируется подписанием накладных и акта приемки-передачи.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или без него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, подтвержденного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки и итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 3 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком, с соблюдением условий договора и технического задания.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар считается не поставленным, если заявка на его поставку подана Заказчиком, но не доставлен в установленные сроки.\n Поставка товара осуществляется силами Поставщика, который также несет ответственность за погрузку и разгрузку.\n Общий срок поставки включает приемку товара и должен быть завершен не позднее 25 декабря 2026 года.\n Заказчик может подать заявку на поставку с момента заключения контракта, а Поставщик имеет право на досрочную поставку по согласованию с Заказчиком.\n Товары должны поставляться по адресу, указанному в Техническом задании, и соответствовать качеству и характеристикам, определенным в нем.\n Возможна поставка улучшенных товаров по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, изменения в него вносятся через дополнительное соглашение и регистрацию в Реестре Договоров ЕАИСТ, а также в соответствии с порядком, установленным статьей 11 договора.\n Поставщик обязан осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также производить уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Заказчик обязан рассматривать и принимать товары в течение 5 рабочих дней после получения от Поставщика электронного документа о приемке, а также может отказаться от принятия товаров при выявлении недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет.'}, {'title': 'Порядок проведения экспертизы товаров', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу товаров на соответствие условиям договора, а также формировать и направлять Поставщику информацию о разъяснениях, отказах от принятия товаров и недостатках, а в случае удовлетворительных результатов экспертизы или'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по устранению дефектов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставляемым товарам и услугам или устранить выявленные дефекты и недостатки, после чего направить исправленную документацию и электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Договора.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и уведомлению', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.3-5.1.7, Заказчик обязан контролировать исполнение обязательств Поставщиком, запрашивать информацию, осуществлять контроль за поставками и проводить экспертизу результатов, а также информировать о выявленных недостатках товаров и вызывать представителей Поставщика для объяснений при обнаружении несоответствий условиям Договора.\n В пункте 5.2.1 Заказчик обязан уведомлять Поставщика о недостатках в поставках в течение двух рабочих дней после их обнаружения.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по договору', 'summary': 'Согласно пунктам 5.2 и 5.3 договора, Заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать товары, а также рассматривать вопросы продолжения поставок при их приостановлении, в то время как Поставщик имеет право требовать подписания электронных документов о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с условиями договора, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать требованиям законодательства и условиям договора.'}, {'title': 'Обеспечение соответствия критериям оценки ФНС и предоставление выписки', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Поставщик обязан обеспечить соответствие критериям первого этапа оценки ФНС и представить соответствующую выписку в установленные сроки, а также соблюдать запреты, установленные правительственными актами.\n Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями договора и технического задания.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар с недостатками и предоставлять гарантийный срок на комплектующие изделия, соответствующий сроку на основное изделие.\n Он также гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и отвечает за их возникновение до передачи товара Заказчику.\n Стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены договора.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по договору', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение обязательств зависит от цены договора и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, установлены условия начисления штрафов за неисполнение обязательств сторонами, а также правила освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств в случае выявления несоответствий.'}, {'title': 'Условия и основания для расторжения Договора', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по инициативе сторон', 'summary': 'Договор предусматривает расторжение в случае нарушения условий одной из сторон, включая несоблюдение запретов, несоответствие критериям оценки, неоднократное нарушение сроков оплаты или необоснованный отказ от приемки товаров со стороны Заказчика, а также непредставление отгрузочной разнарядки.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются условия расторжения договора по соглашению сторон, в одностороннем порядке и в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при форс-мажоре', 'summary': 'Согласно статье 9, стороны договора обязуются уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, что может повлиять на исполнение обязательств, и продлевать сроки исполнения в соответствии с продолжительностью действия таких обстоятельств.\n Статья 10 предусматривает порядок урегулирования споров путем переговоров и оформления достигнутых договоренностей в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров в претензионном порядке', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются принимать меры к урегулированию споров в претензионном порядке, с соблюдением установленных процедур и сроков для ответа на претензии, а в случае недостижения согласия — разрешать споры в Арбитражном суде города Москвы.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и регистрации договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, договор вступает в силу с момента подписания и действует до 28 декабря 2026 года, предусматривает процедуру приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств поставщика, требует регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ и допускает изменение и дополнение путем подписания дополнительных соглашений, которые также подлежат регистрации и являются неотъемлемой частью договора.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных условий.'}, {'title': 'Уведомления и их юридическая сила', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали порядок уведомлений, включая их отправку и считать полученными в день отправки.\n Также указано, что в случае'}, {'title': 'Условия использования АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе.\n Электронные документы, подписанные в АИС, имеют равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами', 'summary': 'Согласно статье 14, в договоре указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактная информация Заказчика и Поставщика, при этом для Поставщика данные не полностью заполнены.'}, {'title': 'Информация о сторонах договора и их реквизитах', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся контактные данные и реквизиты сторон, а также перечислены товары и их характеристики для заключения договора.'}, {'title': 'Характеристики кабеля ПуГВнг(А)-LS 1х16', 'summary': 'Краткая суммаризация: ООО "Кабельный завод "АЛЮР" производит установочные провода ПуГВнг(А)-LS с различными номинальными сечениями жил и климатическим исполнением УХЛ, предназначенные для общепромышленного использования и характеризующиеся повышенной гибкостью и низкой пожарной опасностью.'}, {'title': 'Технические характеристики сверл и крепежных элементов', 'summary': 'Суммаризация: В представленном перечне продукции содержатся различные типы сверл и инструментов для работы с металлом и бетоном, включая сверла HSS-Co, отрезные диски, шина PE для заземления, DIN-изоляторы и анкерные крепления.'}, {'title': 'Спецификация дюбеля-гвоздя и гаек', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров указаны характеристики и цены на различные крепежные элементы и инструменты, включая дюбели-гвозди, гаек, сверла, буры и автоматический выключатель EKF 2P на 25А.'}, {'title': 'Характеристики автоматического выключателя', 'summary': 'Суммаризация: В тексте содержится описание комплекта электротехнических изделий, включая автоматический выключатель и корпус щита распределения, с указанием технических характеристик, таких как номинальный ток, степень защиты IP, материал изготовления и другие параметры.'}, {'title': 'Спецификация оборудования для монтажа на DIN-рейку', 'summary': 'В представленном фрагменте содержатся технические характеристики и описания различных электротехнических устройств, включая крепления для монтажа на DIN-рейку, автоматический выключатель EKF PROxima и однофазный электросчетчик INCOTEX Меркурий 201.7 5(60) А.'}, {'title': 'Спецификация электротехнического оборудования', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о различных типах автоматических выключателей и корпусов для вводно-распределительных устройств, включая их технические характеристики и цены.'}, {'title': 'Технические характеристики оборудования', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте содержится описание комплекта оборудования и материалов для монтажа, включая выключатель автомат EKF ВА47-63, кабель ВВГнг(А)-LS 3х1.5 и гибкую гофрированную трубу ПВХ, с указанием технических характеристик и количества.'}, {'title': 'Спецификация товаров для электромонтажа', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики различных видов труб и аксессуаров для прокладки кабелей и проводов, включая гибкие и жесткие трубы ПВХ, муфты и крепежные элементы, а также кабель "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" ВВГнг(А)-LS 5х16.'}, {'title': 'Характеристики кабеля ВВГнг(A)-LS', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики различных электротехнических изделий, включая кабели, трубы и аксессуары, предназначенные для скрытой прокладки проводов и кабелей в условиях широкого диапазона температур и с учетом пожаробезопасности.'}, {'title': 'Спецификация комплектующих для монтажа', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлен комплект оборудования для открытой установки, включающий промрукав, коробку распределительную HF, силовой кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 с тремя медными жилами, изолированными ПВХ, и дополнительные аксессуары, такие как муфта труба-коробка IP67 и клеммник WAGO 5 для соединения проводов сечением до 4 мм².'}, {'title': 'Спецификация силового гибкого кабеля', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказан кабель силовой гибкий на напряжение до 1 кВт, трехжильный, с полимерной изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение и имеющий круглое сечение токопроводящих жил из меди, а также комплектующие для монтажа, включая углы и крепеж.'}, {'title': 'Спецификация металлопроката и электротоваров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте перечислены характеристики и описания различных товаров, включая стальные листы с цинковым покрытием, саморезы, выключатели и розетки, а также аксессуары для организации электромонтажа.'}, {'title': 'Спецификация товаров и их характеристики', 'summary': 'Спецификация товаров включает перечень изделий с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Условия поставки продукции ООО "ФАМС+"', 'summary': 'Сводка: ООО "ФАМС+" заказало 16 единиц товара "SDS-PLUS" версии 2.0 рабочей длиной 200 мм и диаметром 260 мм, стоимостью 1108.62 за штуку с НДС 16%.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка пластин твердосплавных для нужд ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» (д. 7130).
  4 087 365,50 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ОКПД2 27.11.10.120. Поставка электродвигателей для подъёмных сооружений Саратовский ГЭС (Лот № 0001-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2027-ГРВКК-СарФ)
  956 196,72 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка товара: Электроды для электрокардиографии, многоразового использования (Код позиции КТРУ: 26.60.12.140-00000011) для нужд ССиНМП им. А.С. Пучкова
  2 213 820,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка хирургических инструментов для нужд ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ»
  311 388,22 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Срочно! Поставка инструмента и расходных материалов
  60 242,00 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• Инструмент для устройства термозачистки проводов Магистр
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка строительных, расходных материалов и ручного инструмента
  352 755,40 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка строительных материалов (Лот 5.1) для текущего ремонта помещений ЛРКЦ «Юдино» - филиала ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
  108 844,10 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва