ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки демосистемы напольной', 'summary': 'Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку демосистемы напольной, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, на основании результатов котировочной сессии.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям договора, а Поставщик обязуется поставить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года и доставить его Заказчику с оказанием сопутствующих услуг.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или без него в зависимости от положений законодательства.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится после подписания электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате и возможную неустойку.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, а поставка осуществляется в соответствии с условиями договора и техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждения качества товара, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку в течение 20 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает дефекты с сроками устранения, на что Поставщик обязан ответить в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются устранять недостатки поставленных товаров и подписывать электронный документ о приемке, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, обязан предоставлять документы о стране происхождения товара и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по запросу.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательные требования и условия Договора, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить гарантию на комплектующие изделия, равную гарантийному сроку на основное изделие, и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены договора за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение обязательств', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств сторонами договора, размер которых зависит от цены договора и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничив их сумму ценой договора, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по инициативе заказчика', 'summary': 'Согласно пункту 8.1.1 Договора, Заказчик вправе расторгнуть его в одностороннем порядке при наличии ряда оснований, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность товаров, неоднократное нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара Заказчику'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Фрагмент документа описывает основания для расторжения договора по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в договоре регламентированы процедуры расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о невозможности исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, включая переговоры и претензионный порядок с ответом в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия и порядок подачи претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует порядок предъявления и рассмотрения претензий, а также устанавливает порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и сроки исполнения обязательств по договору.'}, {'title': 'Изменение и дополнение договора', 'summary': 'Согласно статье 11, изменения и дополнения к договору могут вноситься по соглашению сторон и оформляться в электронном виде с последующей регистрацией в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n В статье 12 указаны условия уведомлений сторон и применения законодательства РФ в случае'}, {'title': 'Регистрация исполнения Договора и приложения к нему', 'summary': 'Согласно Договору, регистрация сведений об его исполнении в Реестре Договоров ЕАИСТ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Москвы, а также предусмотрены приложения и особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и проверки стандартных товарных единиц.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по работе в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно пунктам 13.2-13.5 Договора, Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Портал поставщиков», обеспечить им усиленную квалифицированную электронную подпись, зарегистрироваться в системе и использовать электронные подписи для документооборота.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, а также не требуют их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и Поставщика, а также предусмотрено, что обмен информацией в электронном виде осуществляется безвозмездно.'}, {'title': 'Спецификация товара: напольная демосистема', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к Договору, заказчик приобретает демосистему на 10 панелей формата А4 с черными корпусами и панелями из материала Staff, регулируемой высоты, серии Profit, стоимостью 5880.44 руб. за единицу (включая НДС), с общей суммой заказа 17641.32 руб. (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка и сборка кресел
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставку портативных компьютеров (0000-012336)
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• 225987_Обслуживание техническое и ремонт компьютерной, копировально-множительной оргтехники для нужд ООО «БашРТС»
  2 368 364,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Миксер погружной 5KHB2571EAC Kitchen Aid
  600 000,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
  14 620,83 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
  587 018,49 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме № 749-26/кт/эф на поставку оборудования (рабочие станции в составе) для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
  1 091 740,79 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка офисной мебели для нужд КП «ВДНХ»
  23 063 077,38 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва