МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку противоскользящих порогов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, бюджетное учреждение и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку противоскользящих алюминиевых угловых порогов для ступеней наружных лестниц здравоохранительного учреждения в Москве.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется осуществить поставку нового товара и сопутствующих услуг в соответствии с условиями Контракта.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 календарных дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшенных характеристик требуется оформление дополнительного соглашения.\n Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товары должны соответствовать стандартам ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а в случае необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта, включая предоставление необходимых документов и соответствие качеству, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара, а также возмещать убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от стоимости контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и неустоек', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта', 'summary': 'Контракт предусматривает возможность его расторжения в случае неоднократных нарушений условий со стороны Поставщика или Заказчика, включая нарушение запретов, несвоевременную оплату, необоснованный отказ от приемки товаров, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном законодательством порядке.\n В статье 8 регламентируется порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, с соблюдением определенных требований и сроков.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 дней и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, прежде чем обращаться в суд.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны направлять претензии в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов, на ответ предоставляется 15 календарных дней, иначе считается признание требований.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и исполняется в течение 44 календарных дней.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны зарегистрировать контракт в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также могут вносить изменения и дополнения в контракт по взаимному согласию, оформляя их в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в ЕАИСТ.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением установленных процедур.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Стороны обязаны руководствоваться действующим законодательством РФ и нормативными актами Москвы при регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие Сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать СТЕ в АИС «Пortal поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов.\n Стороны признают равную юридическую силу электронных документов и бумажных носителей информации.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон контракта', 'summary': 'Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика и места для внесения аналогичной информации о Поставщике.'}, {'title': 'Реквизиты сторон и банковские данные', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты сторон, а также спецификация товара "Монтажный клей POINT 99 Универсальный экстра сильный" с описанием его характеристик и условий применения.'}, {'title': 'Заголовок: Заказ противоскользящей полосы АУ98', 'summary': 'В представленном фрагменте содержится информация о заказе одного изделия — алюминиевого противоскользящего угла АУ98 с тремя резиновыми вставками размером 98х3000 мм, черного цвета, с указанием цены за единицу в 2100 руб. (включая НДС), что в сумме составляет 16000 руб. (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Выполнение работ по созданию сети волоконно-оптических линий связи по направлению «Усть-Куйга – Тикси» в рамках реализации мероприятия по организации волоконно-
  540 500 000,00 ₽ заявки до 29.09.2026, Москва
• Выполнение работ по ремонту котлов КВ-Ф-11,63-150- 2 шт., котельной по адресу: Сахалинская область, г. Долинск, ул. Бумажная, д. 2.
  1 119 012,00 ₽ заявки до 20.09.2026, Москва
• Выполнение работ по капитальному ремонту лифта с полной заменой оборудования в административном здании ППК «Роскадастр» и фасадов административного здания ППК
  58 847 788,76 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Выполнение работ по капитальному ремонту лифта с полной заменой оборудования в административном здании ППК «Роскадастр» и фасадов административного здания ППК «
  58 847 788,76 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей канализации объектов ФСПО ФГБОУ ВО «АмГУ»
  2 760 204,25 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Выполнение работ по строительству и содержанию зимних снежно-ледовых автомобильных дорог на Лыдушорском месторождении в 2025-2028 г.г. (1 категория)
  23 665 102,50 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Ремонт кровли многоквартирного дома
  312 860,16 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Ремонт кровли многоквартирного дома
  622 725,25 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва