КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕХНИКИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

223-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Условия поставки запасных частей для снегоуборщика', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, Государственное автономное учреждение и индивидуальный предприниматель обязуются поставка и принятие запасных частей для снегоуборщика соответственно, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, а также условий технического задания и спецификации.'}, {'title': 'Условия поставки нового товара и ценообразования', 'summary': 'Договор предусматривает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2023 года, осуществляемую силами и за счет Поставщика, с момента доставки товара Заказчику и подписания соответствующих документов.\n Цена договора включает НДС, если'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется производить оплату поставщику с учетом возможной неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также подтверждать исполнение обязательств путем списания средств с указанного расчетного счета.\n Поставка товаров должна осуществляться в установленные сроки и условия, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Требования к качеству и упаковке товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию с Заказчиком и оформлением дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется собственным транспортом Поставщика или с привлечением третьих лиц за его счет, с выполнением погрузочно-разгрузочных работ.\n Товары должны быть упакованы и маркированы в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, с указанием необходимой информации на маркировке.'}, {'title': 'Условия упаковки и документы приемки', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в электронном виде с электронной подписью, а заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров, направив поставщику подписанный электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Порядок действий при выявлении недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.\n Заказчик должен направить Поставщику информацию о недостатках и отказе от принятия товаров через УАИС «Бюджетный учет» в электронной форме с использованием УКЭП.'}, {'title': 'Условия устранения дефектов и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные дефекты и предоставлять Заказчику разъяснения в установленные сроки, после чего повторно направлять документы для приемки.'}, {'title': 'Условия приемки и права Заказчика', 'summary': 'Согласно пункту 4.15, электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n В статье 5 изложены права и обязанности сторон: заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения, контролировать поставку и выбирать способ проведения экспертизы результатов договора.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков и их замену', 'summary': 'Поставщик обязуется исполнять свои обязательства через субпоставщиков, несет ответственность за их действия и имеет право на замену субпоставщиков в случае ненадлежащего исполнения обязательств.\n Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения договора.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, при этом неполная информация может привести к ответственности за недостатки товара после его передачи Заказчику.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены договора в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение договора', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, за неисполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн рублей, и 5 000 рублей, если цена выше указанной суммы.\n Также установлены правила начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Ограничения ответственности и условия расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 7.7-7.13, стороны договора установили ограничения на размер штрафов и неустоек, а также порядок их возврата в случае выявления несоответствий.\n В пунктах 8.1-8.1.1.1 описаны условия и порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и односторонний отказ.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия договора в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям договора, а также при подтверждении нарушений условий договора экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Договор предусматривает основания для его одностороннего расторжения Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, а также возможность расторжения по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае одностороннего расторжения договора, сторона должна уведомить другую сторону в оригинале по указанному адресу, а также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Условия исполнения в случае форс-мажора', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлить сроки исполнения обязательств на время их действия.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензии, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров между сторонами, претензия должна содержать наименование и реквизиты организации, предъявившей ее, денежную оценку требований и приложенные документы.\n Разрешение споров осуществляется через Арбитражный суд города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 32 рабочих дня, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в электронном виде.'}, {'title': 'Заголовок: Условия уведомлений и прочие положения договора', 'summary': 'Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон по Договору направляются в письменной или электронной форме, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Договор содержит приложения в виде технического задания и спецификации, предусматривает проверки со стороны органов власти и устанавливает правила электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиками', 'summary': 'Сторона поставщиков обязана назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в АИС «Портал поставщиков».\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи Заказчика и Поставщика', 'summary': 'В представленном фрагменте указаны юридические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и места для внесения аналогичной информации о Поставщике.'}, {'title': 'Спецификация комплектующих для снегоуборщиков', 'summary': 'Суммаризация: В представленном фрагменте документа указаны спецификации на комплектующие для снегоуборщиков марок GST-756E, GST-762E и GST-772E, включая ремень привода хода и нож ковша, с детализацией характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Условия поставки ремня привода шнеков', 'summary': 'Суммаризация: В документе описывается закупка комплектующих для снегоуборщика марки "ЗУБР", включая бензиновый двигатель и ремень привода шнеков, с указанием количества и стоимости.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка змеевика печи для ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" в 2027 году
  — заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка камер пуска и приема для ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" в 2027 году
  — заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка измерителя КСВН панорамного Р2-73 или аналога
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка запорной арматуры
  2 631 607,77 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• поставка аварийных насосов маслосистемы ГЦН-317 на энергоблоке № 2 Армянской АЭС
  — заявки до 22.09.2026, Москва
• Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по устройству основания фундаментов в рамках строительства Объекта: «Строительство новой бло
  1 389 472,05 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• 226046_Диафрагмы
  1 122 979,99 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Выбор компании по постановке на учет ОПО теплопункта и последующего технического обслуживания в гостинице «Cosmos Smart Moscow Dubininskaya Hotel»
  — заявки до 25.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва