ЦВЕТЫ, РАСТЕНИЯ, ТОВАРЫ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

44-ФЗТоварСельское хозяйствоМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки многолетних растений и деревьев', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять многолетние растения и деревья в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и года выпуска не ранее 2026 года.\n Поставка товара и сопутствующих услуг осуществляется силами Поставщика с подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в установленные контрактом сроки с 7 по 30 сентября 2026 года без досрочного выполнения обязательств.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставщик обеспечивает доставку товаров и выполнение погрузочно-разгрузочных работ за свой счет.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка импортного товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрены правила уборки упаковки и предоставления отчетных документов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, а в случае обнаружения недостатков, Поставщик обязан их устранить в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан предоставить информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне выявленных недостатков.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленный срок.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Условия контроля качества товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заказчик обязан сообщать поставщику о выявленных недостатках товаров в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с контрактом.\n Поставщик обязан представлять разъяснения при обнаружении несоответствий товаров условиям контракта и вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и имеет право замены субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств.\n Поставщик также обязан предоставить документы о стране происхождения товара при необходимости.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с Контрактом и Техническим заданием, предоставляя гарантийный срок, в течение которого обязан устранять выявленные недостатки.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения этих требований.\n Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки, а также за убытки, связанные с отзывом товара.'}, {'title': 'Установление размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Утвержденные Правительством РФ правила предусматривают определение размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, с учетом цены контракта и его объема.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрены штрафы в размере 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей, и 5 000 рублей, если цена выше указанной суммы.\n Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, с учетом фактически исполненных обязательств.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и ответственности за неисполнение обязательств.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплекта поставляемых товаров.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия поставщика требованиям технического задания, а также при подтвержденных нарушениях условий контракта по результатам экспертизы.'}, {'title': 'Ответственность за нарушение сроков и отказ от приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая случаи нарушения сроков оплаты и приемки товаров Заказчиком, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения по обстоятельствам непреодолимой силы', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Споры между Сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и направления письменных претензий с последующим ответом в течение 15 календарных дней, после чего претензия считается признанной, если ответ не поступил.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются придерживаться процедуры подачи и рассмотрения претензий с приложением необходимых документов, а также урегулирования споров через Арбитражный суд Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения до 31 октября 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а в случае использования почты считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Проверки соблюдения условий субсидии и электронное взаимодействие Сторон', 'summary': 'Согласно пункту 12.5, поставщик согласен на проведение проверок органами власти и контроля в отношении использования субсидий.\n Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и использование информационных систем для приемки товаров и создания стандартизированных единиц товара.'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Регистрационные данные социального учреждения', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой описание юридических и фактических данных организации "Дом социального обслуживания «Чертаново» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы", включая контактную информацию, реквизиты и банковские данные.'}, {'title': 'Условия поставки посадочного материала', 'summary': 'Договор на поставку посадочного материала включает в себя яблоню Недзведского, декоративно-лиственное растение Кампсис крупноцветковый и многолетнее растение Стахис шерстистый серебристый, с указанием их характеристик и цен.'}, {'title': 'Описание и применение гейхеры Саузен Комфорт', 'summary': 'Гейхера Саузен Комфорт, гибридная, представляет собой многолетнее травянистое растение семейства Камнеломковых, характеризующееся изменением окраски листьев в течение сезона и применяемое в ландшафтном дизайне для создания акцентов.\n Скумпия кожевенная "Эдем" и рододендрон гибридный Ле Прогресс h 50 являются кустарниками, используемыми для озеленения и имеющими закрытую корневую систему.\n Туя Брабант предлагается в высоту до 200 см.'}, {'title': 'Спецификация товаров для поставки', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, ООО "Движение" обязуется поставить заказчику саженцы деревьев и кустарников, включая туи сорта Брабант и клены красные, а также саженцы яблони "Конфетное" с открытой корневой системой, с указанием количества, цен и общей суммы заказа.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка кормов (виноград сушеный)
  92 495,80 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Оказание комплекса услуг по производству пшеницы озимой (семенной материал) категории ОС сортов: Ржев (площадь посева 10 га), Особа (площадь посева 10 га), Эрм
  5 440 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание авиационных услуг (аэровизуальных и аэросъемочных полетов), с использованием специальной аэросъемочной аппаратуры Заказчика (лазерный сканер CHCNAV Alp
  3 660 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• поставка станков для нужд РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
  17 175 901,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка цветочных композиций (букетов)
  1 600 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Оказание комплекса услуг по производству пшеницы озимой (семенной материал) категории ОС сортов: Агрофак 100 (площадь посева 20 га), Бумба (площадь посева 20 га
  5 440 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание комплекса услуг по производству пшеницы озимой (семенной материал) категории ОС сортов: Ея (площадь посева 20 га), Нил (площадь посева 20 га), Ржев (п
  5 440 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ДОГОВОР № 17-К на выполнение работ по подготовке почвы под лесные культуры
  192 400,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Сельское хозяйство, Сельское хозяйство — Москва, Все закупки: Москва