44-ФЗТоварСельское хозяйствоМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10273983 |
|---|---|
| Заказчик | Автоматическая совместная КС |
| Начальная цена | 158 400,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 17.08.2026 |
| Приём заявок до | 18.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Двухкомпонентная полиуретановая краска для разметки спортивных площадок Forbo 809-А белая | 8.0 шт | 3 200,00 ₽ | Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде |
| Двухкомпонентная полиуретановая краска для разметки спортивных площадок Forbo 809-А красная | 16.0 шт | 3 200,00 ₽ | Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде |
| Двухкомпонентная полиуретановая краска для спортивной разметки Fоrbо Eurocol 809 А | 8.0 шт | 3 200,00 ₽ | Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде |
| Лента клейкая противоскользящая зернистая BRAUBERG 606775, ПВХ, 50 мм х 20 м, черно-желтый | 50.0 шт | 1 120,00 ₽ | Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой |
{'data': [{'title': 'Договор поставки краски для разметки спортивных площадок', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку двухкомпонентной полиуретановой краски для разметки спортивных площадок Forbo 809-А в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и расчетов', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его поставки новым и с годом выпуска не ранее 2026 года.\n Поставка осуществляется силами Поставщика, который также предоставляет сопутствующие услуги и подтверждает факт поставки УКЭП.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа, с учетом уменьшения на сумму налогов и сборов, уплачиваемых Заказчиком.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты.\n Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Статья 3 устанавливает порядок поставки товаров, включая возможность досрочной поставки по согласованию с Заказчиком и адрес доставки согласно Техническому заданию.\n Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, требования к качеству и техническим характеристикам, а также процедуру внесения изменений в контракт.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить полный комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение определенного времени провести экспертизу поставленных товаров и услуг на соответствие условиям контракта, после чего направить Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или информацию об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а в случае необходимости предоставления разъяснений или отказа от приемки, Поставщик обязан ответить в установленные сроки.'}, {'title': 'Устранение недостатков и приемка товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о правах и обязанностях сторон в случае обнаружения недостатков поставляемых товаров, а также порядок обмена информацией и действий сторон в ответ на выявленные проблемы.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства по передаче документов и информации', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пунктам 6.3-6.5 Контракта, Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в установленные сроки за свой счет, а в случае отказа от составления Акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество товара, безопасность, соответствие стандартам и нормативам, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате недостатков товара, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа для Поставщика составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она больше 3 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за просрочку исполнения обязательств, не имеющую стоимостного выражения, предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств сторонами, исчисляемая от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком не должна превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае нарушения обязательств одной из сторон.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора поставки', 'summary': 'Согласно пункту 8.1.1 договора, Заказчик вправе расторгнуть контракт в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, поставки некомплектных товаров без устранения недостатков в установленный срок, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение.\n Сторона, неспособная выполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить об этом в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и продлить сроки исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n В случае споров, стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание на адресата, сумму требований и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров и сроки исполнения контракта.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в соответствии с законодательством.\n Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной или электронной форме, а в случае использования почты считаются полученными в день фактического получения.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в части неурегулированных условий Контракта.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе определены приложения к контракту, условия для проведения проверок соблюдения условий предоставления субсидии, а также порядок электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота в АИС', 'summary': 'Согласно указанному фрагменту, стороны договора обязуются назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота через АИС «Портал поставщиков», обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признают юридическую силу электронных документов, равную бумажным.'}, {'title': 'Адреса и реквизиты сторон', 'summary': 'Статья 14 определяет юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и оставляет их для Поставщика незаполненными, а также указывает контактную информацию Заказчика.'}, {'title': 'Условия оплаты и банковские реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно предоставленному фрагменту, стороны договора обозначили детали поставки товара, включая наименование, характеристики, производителя, модель, количество и цену за единицу товара "Двухкомпонентная полиуретановая краска для спортивной разметки Forbo Eurocol 809 А разных цветов".'}, {'title': 'Характеристики полиуретановой краски FORBO 809-А', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены характеристики двух видов полиуретановых красок для разметки спортивных площадок от компании FORBO: белая краска с массой нетто 0.5 кг и красной с массой нетто 16 кг, обе влагостойкие и водостойкие, но без возможности колеровки, упакованные в банки.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Сельское хозяйство, Сельское хозяйство — Москва, Все закупки: Москва