Батарейки аккумуляторные GP, AAA, Ni-Mh, 1000 mAh

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку аккумуляторов для ГБУЗ', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика батареи аккумуляторные никелевые для нужд отдела информационных технологий.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги, при этом момент поставки наступает с момента доставки товара и подписания документов о приемке.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров в электронной форме', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку партиями и предоставить товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставка товаров осуществляется собственным транспортом поставщика или с привлечением третьих лиц за его счет, а также включает погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, предоставить полный комплект отчетных документов и сертификатов, а также организовать уборку упаковки.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку поставленных товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который обязан устранить их за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а в случае необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за исполнением контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать требованиям законодательства и контракта, а также соблюдать установленные запреты.\n Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, устанавливая гарантийный срок, указанный в техническом задании.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантию на время устранения недостатков.\n При отказе Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, и обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от Цены контракта, если она выше указанной суммы.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от соответствующей суммы контракта.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора поставщиком', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут по инициативе заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик может отказаться от его исполнения в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.\n Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка их подтверждения и уведомления другой стороны в течение пяти календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия и последствий.\n В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, включая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание на адресата, денежную оценку требований и приложение необходимых документов.\n Также устанавливается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и регламентируется срок действия контракта до 2026 года с возможностью его изменения по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Контракт предусматривает использование электронного взаимодействия сторон через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также создание и проверку стандартных товарных единиц в данной системе.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице и контактах', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся контактные данные и реквизиты Городской клинической больницы № 29 им.\n Н.Э.\n Баумана Департамента здравоохранения города Москвы, включая юридический и фактический адрес, телефоны, адрес электронной почты, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и информацию о главном враче.'}, {'title': 'Спецификация товаров для поставки', 'summary': 'Согласно приложенной спецификации, заказчик обязуется поставить аккумуляторные батарейки GP, AAA, Ni-Mh, емкостью 1000 mAh, в количестве 20 штук по цене 295.50 рублей за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 5910.00 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Определение подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 с установкой 2 трансформаторов 2000 кВА, КЛ-10 кВ от яч. 18 сек. 3 РУ-10 кВ РТП-3,
  15 377 573,51 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение корректировки проектно-сметной документации, авторский надзор: Реконструкция ПС 110/10/6 кВ № 711 Тополь с заменой силовых
  13 675 846,91 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Кусторез аккумуляторный Makita LXT BL DUH606RT 60см 18В
  91 408,66 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  263 761,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка ОПН 110 кВ для нужд филиала ПАО "Россети" - МЭС Центра
  820 251,75 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на поставку блока автоматического оповещения и контроля трансляционных линий, 5 зон для нужд ГБУЗ "Центр паллиативной помощи ДЗМ".
  179 813,67 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Конкурс в электронной форме, на право заключения договора по лоту: ОКПД 2 27.11.42.000: Трансформаторы тока и напряжения для Старобешевской ТЭС (Лот № 7007-РЕМ
  57 119 394,96 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования на объектах технологического присоед
  24 114 174,74 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва