Аккумулятор LMS High Power, Зубр BP-H-20-8, 20 В, 8.0 Ач

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки аккумулятора для школы № 1568', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика аккумулятор определенной модели и характеристик в соответствии с техническим заданием.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий спецификациям и новым с годом выпуска не ранее 2026 года, а поставка осуществляется Поставщиком с сопутствующими услугами и документальным оформлением приемки.\n Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все затраты Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и требования к упаковке', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам или международным стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Условия договора касаются стандартов упаковки, маркировки товара, обеспечения сохранности при транспортировке и обязательств по уборке упаковки.\n Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно тексту, при приемке товаров и услуг Заказчик обязан провести их экспертизу, а в случае обнаружения недостатков Поставщик обязан их устранить за свой счет в установленные сроки.\n Заказчик также вправе отказаться от принятия товаров с указанием причин и предоставить Поставщику информацию о необходимых разъяснениях или устранении недостатков.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также контроля за сроками и порядком поставки товаров.'}, {'title': 'Порядок уведомления о недостатках товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать поставщику о выявленных недостатках товаров и своевременно принимать и оплачивать поставки, в то время как поставщик обязан представлять разъяснения по поводу поставленных товаров и может требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, иметь право замены субпоставщиков при необходимости и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с контрактными требованиями и предоставляет гарантийный срок, указанный в техническом задании.'}, {'title': 'Условия гарантии и замены товара', 'summary': 'Поставщик обязуется устранять недостатки товаров за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n При обнаружении недостатков Поставщик обязан заменить товар, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за безопасность товара и убытки', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие нарушения требований безопасности товара.\n Поставщик обязан возместить убытки и гарантировать предоставление полной и достоверной информации о товаре, а также отвечает за недостатки товара в определенных случаях.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 7.2-7.4 контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в процентах от цены контракта, с учетом ее превышения или не превышения 3 миллионов рублей.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и ответственности за неисполнение обязательств.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 Контракта, основаниями для его расторжения являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, непредоставление комплектных товаров, отказ от передачи товара Заказчику, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие Поставщика требованиям Контракта, выявленные нарушения условий Контракта по результатам экспертизы, а также нарушение запретов, установленных законодательством.\n Пункты 8.1.2.1 и последующие не представлены в запросе.'}, {'title': 'Отказ от приемки товаров и оплаты', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описаны условия для расторжения контракта, включая случаи нарушения сроков оплаты и приемки товаров Заказчиком, а также порядок одностороннего и согласованного расторжения контракта в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны приложить к претензии документы, подтверждающие требования, и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора.\n В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 20 октября 2026 года, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами.'}, {'title': 'Условия уведомлений и регистрации контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Проверки соблюдения условий субсидии и электронное взаимодействие Сторон', 'summary': 'Согласно представленному тексту, поставщик согласен на проведение проверок в отношении использования субсидий и обязуется использовать электронное взаимодействие с заказчиком через специализированные системы, включая создание и использование стандартных товарных единиц для оформления документов приемки.'}, {'title': 'Условия использования электронной подписи и документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Регистрационные данные образовательного учреждения', 'summary': 'Образовательное учреждение города Москвы «Школа № 1568 имени Пабло Неруды» предоставляет свои реквизиты для осуществления финансовых операций, включая юридический и фактический адрес, контактную информацию и банковские реквизиты.'}, {'title': 'Спецификация на аккумулятор LMS High Power', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется приобрести аккумулятор модели LMS High Power, производителя "ЗУБР", с указанием характеристик и условий поставки.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок
  598 999,96 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание услуг по поверке коммерческих узлов учета газа на объекте ГТЭС «Внуково»
  2 988 750,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка информационного-технологических товаров для нужд ГАУК г.Москвы "ПКиО "Ходынское поле"
  485 438,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• 225994_Поставка кабеля для ООО "БГК"
  18 213 452,04 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка промышленного пылесоса для нужд КП «ВДНХ»
  142 666,67 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Открытый запрос предложений на выполнениеработ по разработке рабочей документации в части автоматизации систем электроснабжения квартала А27 по адресу: г. Москв
  3 200 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-р
  34 234 581,55 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка оборудования (звук для павильона)
  23 691 095,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва