ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров для 3D-моделирования', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять товары для 3D-моделирования для кружка платного дополнительного образования в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта, товар должен быть новым, а момент поставки определяется доставкой и подписанием документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара и соответствовать маркировке, а также предусмотрена процедура представления и приемки отчетных документов и сертификатов качества.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять эти недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о сроках и порядке устранения недостатков товаров, которая направляется Поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта.\n Заказчик обязан сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта, а также гарантировать качество товара в соответствии с указанными в контракте требованиями и предоставлять гарантию на товары в соответствии с техническим заданием.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и материалах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Гарантии качества и ответственность поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно контракту, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрены пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, исчисляемые от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Поставщик может инициировать его расторжение в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров Заказчиком.\n Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения требует соблюдения установленных требований.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статьям 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона о Контрактной системе и статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.3 и статье 10 договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий, а споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и претензионного порядка с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к претензиям, порядок их подачи и приложения необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Установлен срок исполнения контракта в 22 рабочих дня с даты заключения, а также порядок его изменения и дополнения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определением даты их получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'В представленном фрагменте договора указаны приложения к контракту, условия для проведения проверок органами власти, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Организация и правила электронного документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются организовать электронный документооборот с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и признают юридическую силу электронных документов, полученных через АИС «Портал поставщиков», приравнивая их к документам на бумажных носителях.'}, {'title': 'Указание адресов и реквизитов сторон', 'summary': 'Согласно статье 14, в договоре указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика в лице ГБОУ города Москвы "Школа № 1205", в то время как информация о Поставщике и его реквизитах'}, {'title': 'Условия поставки 3D ручки и аксессуаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Договор предусматривает поставку 3D ручки модели 3DPEN-2 цвета фиолетового с комплектацией и характеристиками, указанными в спецификации, а также гарантийный срок и условия поставки.'}, {'title': 'Технология извлечения пластиковых конструкций', 'summary': 'Фрагмент описывает процесс изготовления конструкции с использованием пластика и специального коврика с напальчниками, при этом указывается стоимость и количество единиц товара.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• 225884 Поставка реле защиты и управления для ООО "БГК"
  3 540 787,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Выполнение работ по модернизации государственной информационной системы Республики Коми в сфере закупок.
  34 000 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Предоставление права на программу для ЭВМ Кибер Бэкап
  1 000 653,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка комплектующих для серверов
  1 217 630,90 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка оборудования и средств защиты информации для системы защиты информации информационной системы оказания государственной услуги «Выдача специальных разре
  2 226 600,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Приобретение серверного оборудования
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Аппарат телефонный Yealink SIP-T31P
  386 866,90 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка оборудования для подключения к государственной информационной системе «Обеспечения градостроительной деятельности»
  23 241 501,00 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва