РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И МФУ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки запасных частей для оргтехники', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить запасные детали для оргтехники с диагностикой и установкой в соответствии с техническим заданием.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий спецификациям и являющийся новым с годом выпуска не ранее 2023 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с момента доставки и подписания необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские переводы.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки и итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Сроки поставки товаров установлены в контракте и техническом задании.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен соответствовать требованиям ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара, а также предусмотрены правила уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик формирует отчет об устранении недостатков в УАИС «Бюджетный учет», который подписывается УКЭП и направляется Поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n После рассмотрения отчета и принятия решения об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за исполнением контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям Контракта.\n Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии Качества Товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Гарантийные условия и ответственность за товар', 'summary': 'Согласно Контракту, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.\n При замене дефектного комплектующего изделия устанавливается новый гарантийный срок той же продолжительности.\n Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и штрафы за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта.\n Поставщик отвечает за недостатки товара в определенных случаях.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за неисполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно пунктам 7.7-7.13, в случае нарушения обязательств предусмотрены штрафы, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение может быть инициировано Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров, отказа от оплаты поставленных товаров'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям договора, расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и определенными статьями Закона о контрактной системе, а также предусмотрено освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия об обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а при невозможности урегулирования — передаваться на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы после претензионного порядка.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Сторона обязана предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований претензии.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены подтверждающие документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2026 года.'}, {'title': 'Изменение и регистрация контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются зарегистрировать контракт в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также могут вносить изменения и дополнения в договор путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование приложений и согласование на проверки.\n Также установлены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен документами и информацией через специализированные системы.'}, {'title': 'Порядок работы поставщика в АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Поставщик обязан создать стандартный электронный документ (СТЕ) для описания товаров через АИС «Портал поставщиков», назначить ответственных за электронный документооборот, обеспечить получение усиленной электронной подписи и регистрацию в системе.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно.\n В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы, а для Поставщика данные не предоставлены.'}, {'title': 'Реквизиты организации', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о заказе оригинальных комплектующих изделий и расходных материалов для офисной техники, включая фотобарабан XEROX 113R00673 и печь в сборе HP RM1-8781-000CN, с указанием стоимости и количества заказываемых позиций.'}, {'title': 'Спецификация расходного материала для МФУ Xerox', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик обязуется поставлять узел термозакрепления/проявки печь/фьюзер модели Xerox 109R00772 для многофункционального устройства Xerox WC 5875, стоимостью 39000 рублей за единицу с НДС, всего 16 штук.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка мониторов, подключаемых к компьютеру для нужд филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири»
  3 096 848,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка многофункциональных устройств.
  2 232 255,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка многофункционального устройства
  127 263,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по заправке картриджей и ремонту оргтехники (с заменой комплектующих)
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Комплекс услуг по организации и проведению очных презентаций результатов реализованных проектов трека «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• 225632 Приобретение компьютеров для нужд ООО «ОРЦ»
  14 690 500,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка многофункциональных устройств для нужд ППК «Роскадастр»
  290 309,67 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка цветного многофункционального устройства для нужд ГАУК г.Москвы «Парк культуры и отдыха «Ходынское поле»
  150 270,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва