ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ, ПОЖАРНЫХ

223-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки форменной экипировки для ГО и ЧС', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию форменной экипировки для службы ГО и ЧС соответственно, с соблюдением требований законодательства и условий технического задания и спецификации.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, моментом поставки считается доставка товара заказчику с подписанием соответствующих документов.\n Цена единицы товара и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС и максимальную цену договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и порядок расчетов по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, налогообложение осуществляется в соответствии с законодательством РФ, оплата производится в рублях РФ, цена единицы товара, работы, услуги включает все сопутствующие расходы и является неизменной на весь срок действия договора.\n Оплата за товары осуществляется после их поставки без авансового платежа, в безналичном порядке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, неустойке и итоговой сумме.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к упаковке и документы при поставке', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Поставщик обязан обеспечить, чтобы упаковка соответствовала товару, защищала его при транспортировке и была убрана в течение одного дня после доставки.\n Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждения качества товара, а Заказчик в течение 20 рабочих дней осуществляет приемку поставленных товаров и услуг.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, а в случае обнаружения недостатков, Поставщик обязан их устранить в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан предоставить информацию о результатах проверки товаров через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при рассмотрении отчета об устранении недостатков товаров Заказчик может принять решение об их устранении Поставщиком, после чего товары принимаются и подписывается УКЭП электронный документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия товаров, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются подписать УКЭП электронный документ о приемке товаров, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов договора.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон в договоре поставки', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте договора изложены обязанности сторон по контролю за соответствием поставляемых товаров условиям договора, а также порядок уведомления о недостатках и процедуры приемки товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием, включая указание гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки товаров за свой счет в согласованные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемые комплектующие изделия устанавливается гарантийный срок, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за безопасность и качество товара', 'summary': 'Товар соответствует установленным требованиям качества и безопасности, а за причиненный вред и убытки Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями Договора.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и составляет процент от цены договора в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В документе установлены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, с ограничением общей суммы штрафов Ценой договора.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно условиям договора, сторона освобождается от уплаты неустойки в случае просрочки исполнения обязательств по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы; при обнаружении недопоставки или завышения стоимости товара поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; для подтверждения неисполнения обязательств заказчик может использовать фото- и видеоматериалы; договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по нарушениям', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.9, договор предусматривает основания для расторжения в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения Договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.2, Поставщик вправе расторгнуть договор в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на его исполнение, а также были не предвидимы и не предотвратимы.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить об этом в течение пяти календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Условия при возникновении обстоятельств непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия.\n Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное общение и возможность передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования в претензионном порядке.'}, {'title': 'Требования к претензии и порядок ее рассмотрения', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, порядок разрешения споров и условия вступления в силу и исполнения договора, включая сроки и порядок изменения его условий.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения договора', 'summary': 'Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон по Договору направляются в письменной или электронной форме, а в случае использования почты считаются полученными в день фактического получения.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в части неурегулированных условий Договора.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 договора, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товаров.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Регистрационные данные бюджетного учреждения', 'summary': 'Бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Митино» предоставляет свои реквизиты для осуществления взаимодействия, включая юридический и фактический адрес, контактные данные и банковские реквизиты.'}, {'title': 'Спецификация на заказ спецодежды и обуви', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и поставщик согласовали поставку комплекта специальной одежды и обуви для защиты от высоких температур и воды, включая куртку с капюшоном, брюки-полукомбинезон, сапоги и сопутствующие аксессуары, с указанием технических характеристик и цены за единицу.'}, {'title': 'Характеристики пожарного шлема ШПМ-С', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, закрытое акционерное общество "Элиот" предлагает пожарный шлем ШПМ-С белого цвета весом 1500 грамм, обеспечивающий защиту от высоких температур и электричества, стоимостью 9500 рублей за штуку.\n ООО "Сизкомплект" реализует брезентовый защитный комплект типа ТВ для пожарных, предназначенный для защиты кожных покровов от тепловых воздействий и других неблагоприятных факторов, ценой 18400 рублей за штуку.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ
  336 684,75 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  9 036,59 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• ТЕКСТИЛЬ И ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ
  71 000,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Перчатки
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
  106 100,00 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• Поставка рабочих костюмов
  306 757,09 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Закупка товаров (белье постельное) для филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе (ИД 89823))
  242 734,14 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка перчаток хирургических для ГБУЗ "ДГП № 131 ДЗМ" в 2026 г.
  658 500,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва