tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Текущий ремонт электроустановки

44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10272668
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания «Фили-Давыдково» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Начальная цена	35 700,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	14.08.2026
Приём заявок до	17.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Текущий ремонт электроустановки	1.0 усл. ед	35 700,00 ₽	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на текущий ремонт электроустановки', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение города Москвы и исполнитель обязуются провести текущий ремонт электроустановки, включая замену подогревателя охлаждающей жидкости и промывку системы охлаждения дизельного генератора.'}, {'title': 'Услуги по замене подогревателя охлаждающей жидкости', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по замене подогревателя охлаждающей жидкости дизельного генератора с промывкой системы охлаждения в соответствии с Техническим заданием, а также произвести оплату в установленном порядке и цене, указанной в контракте, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Порядок оплаты услуг по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата услуг производится после их полного оказания без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет исполнителя на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке, сформированного в автоматизированной информационной системе, в течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки услуг', 'summary': 'Согласно Контракту, при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем предусмотрена уплата неустойки, а оплата услуг считается выполненной с момента списания средств со счета Заказчика.\n Услуги должны быть оказаны в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта, с возможностью досрочного исполнения по согласованию с Заказчиком.\n После завершения услуг Исполнитель уведомляет Заказчика и предоставляет отчетную документацию, а подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты услуг.'}, {'title': 'Порядок приемки услуг и документов', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты оказанных услуг и провести их приемку, соответствие количеству и качеству, а также другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, после чего направить Исполнителю подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или информацию о необходимости устранения недостатков.'}, {'title': 'Обязанности Исполнителя по устранению недостатков', 'summary': 'Исполнитель обязан предоставить Заказчику разъяснения по оказанным услугам или устранить выявленные недостатки в течение 10 рабочих дней, после чего направить исправленный комплект документации и информацию об устранении дефектов.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Исполнителя и своевременного устранения недостатков, а также запрашивать отчетную документацию и информацию о ходе выполнения работ.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по оказанию услуг', 'summary': 'Исполнитель и Заказчик обязаны выполнять ряд обязанностей, включая контроль за объемом и сроками оказания услуг, информирование о недостатках и своевременное принятие и оплату услуг соответственно.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по контракту', 'summary': 'Исполнитель обязан своевременно и качественно оказать услуги согласно Техническому заданию и представить отчетность, а также имеет право привлекать соисполнителей и заменять их в случае необходимости, не изменяя при этом цену контракта и объемы услуг.'}, {'title': 'Обязанности Исполнителя по обеспечению качества услуг', 'summary': 'Исполнитель обязуется соблюдать требования к качеству жизни и здоровья, безопасность, сертификацию, лицензирование и стандарты, а также устранять выявленные недостатки и приостанавливать услуги при обнаружении негативных обстоятельств, сообщая об этом Заказчику.'}, {'title': 'Изменение адреса фактического местонахождения Исполнителя', 'summary': 'Исполнитель обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта, а также обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Гарантии качества услуг и ответственность исполнителя', 'summary': 'Исполнитель обязуется соблюдать законодательные требования к участникам закупок, гарантировать качество услуг и нести ответственность за их оказание в соответствии с условиями контракта и законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон за ненадлежащее исполнение', 'summary': 'Согласно статье 6, при ненадлежащем оказании услуг Заказчик имеет право на безвозмездное повторное оказание услуг в установленные сроки.\n В статье 7 определяется ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, включая расчет штрафа в процентах от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, за исключением просрочки, предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы в размере 1000 или 5000 рублей соответственно.\n Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, с учетом фактически исполненных обязательств.'}, {'title': 'Условия о штрафах и неустойках', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены пени, а общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне исполнителем в случае ненадлежащего качества услуг, неоднократного нарушения сроков и объемов их оказания, а также при других обстоятельствах, предусмотренных контрактом.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, предусмотрены основания для расторжения контракта по инициативе исполнителя, включая неоднократные нарушения сроков оплаты со стороны заказчика, необоснованный отказ от приемки услуг и невыполнение заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению контракта.\n Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия ответа на запросы и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются отвечать на письменные запросы в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение контракта осуществляется с соблюдением определенных законодательных требований.\n Также предусмотрено, что стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 10.2 и 10.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Статья 11 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны ответить на претензию в письменной форме в течение 7 календарных дней, при этом'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в электронном виде с использованием усиленных электронных подписей.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определёнными правилами их считать полученными.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно контракту, стороны обязаны зарегистрировать его исполнение в Реестре контрактов ЕАИСТ и использовать приложения № 1 и № 2, а также осуществлять электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», включая обмен подписанными электронными документами и информацией.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Реквизиты юридического лица', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты юридического лица, включая адреса, контактную информацию, реквизиты для расчетов и данные о руководителе.'}, {'title': 'Расчет итоговой стоимости контракта', 'summary': 'Итоговая стоимость каждой позиции контракта определяется путем умножения начальной цены на коэффициент, равный отношению предложенной победителем цены к начальной, с учетом НДС в соответствии с условиями контракта.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →