ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Условия поставки товаров для ГКУ ДИОМ', 'summary': 'Согласно Государственному контракту № _, ГКУ ДИОМ города Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку товаров для инженерного обслуживания зданий в 2026 году, что соответствует требованиям законодательства РФ и Москвы, включая Закон о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки и подписания необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, оплата по контракту производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может оплатить меньшую сумму с учетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика.\n Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, Заказчик обязан согласовывать новые условия контракта, включая цену, сроки и количество товара.\n Установлены сроки и условия поставки Товара, а также порядок его приемки, включая согласование времени и места поставки и соответствие товаров качеству и техническим характеристикам, указанным в Техническом задании.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товар с улучшенными характеристиками, оформляя изменения в виде дополнительного соглашения и внесения в Реестр Контрактов ЕАИСТ.\n Товар доставляется собственным транспортом Поставщика, который также выполняет погрузочно-разгрузочные работы.\n Упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, а маркировка должна содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после поставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть и принять товары и услуги в соответствии с Техническим заданием, а также направить Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или уведомить о выявленных недостатках и сроках их устранения в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки товаров за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может привлекать экспертов для этого.\n Заказчик обязан направить Поставщику информацию о недостатках и сроках их устранения, а также подтвердить приемку товаров и услуг путем подписания электронного документа о приемке после устранения недостатков или в случае'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по разъяснениям и устранению дефектов', 'summary': 'Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставлять Заказчику разъяснения по поставленным товарам или устранять выявленные дефекты и недостатки, а также предоставлять исправленную документацию и повторно направлять электронный Документ о приемке.\n Подписанный сторонами электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения контракта.'}, {'title': 'Права и обязанности Заказчика по Контракту', 'summary': 'Заказчик обязан требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и предоставление информации о ходе исполнения обязательств, а также осуществлять контроль за поставками и иметь право на проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Условия возврата товаров и оплаты', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны обязанности сторон по возврату товаров с недостатками, приемке и оплате товаров, а также права сторон на требование подписания документов, своевременной оплаты и привлечение субпоставщиков.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию, а также исполнять другие обязательства в соответствии с законодательством и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия участия в закупках и гарантии качества товара', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным законодательством, и соблюдать запреты, предусмотренные правительственными актами.\n Поставщик обязуется гарантировать качество товара и устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока, который продлевается на время устранения дефектов.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан возместить расходы на экспертизу и заменить товар с недостатками, а также гарантировать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате использования товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан предоставлять заказчику полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки товара в случае'}, {'title': 'Условия штрафных санкций за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, установлены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы и пени за просрочку исполнения обязательств, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов и условия освобождения от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит перечень оснований для расторжения контракта, включая нарушения условий со стороны поставщика и заказчика, а также специфические условия, связанные с законодательством РФ и процедурами закупок.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности при ЧС', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и подтверждения обстоятельств в установленном порядке.\n В случае невозможности продолжения поставки товаров в соответствии с условиями контракта до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Стороны договора обязуются решать споры и претензии через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и установленными сроками для ответа на претензии.'}, {'title': 'Условия разрешения споров и сроки исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статьям 10.4, 11 и 12 Контракта, споры по нему разрешаются в Арбитражном суде города Москвы, контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 24 рабочих дня, а его изменение и дополнение возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, подлежащих регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и юридической силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, уведомления между сторонами могут направляться через иррелевантные электронные системы, факсимильную связь и электронную почту, с определением даты получения в зависимости от способа отправки.\n В случае'}, {'title': 'Порядок работы Поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом.'}, {'title': 'Юридическая сила электронных документов', 'summary': 'В представленном фрагменте договора закреплено равенство юридической силы электронных документов и документов на бумажных носителях, а также установлено, что электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Также указаны юридический адрес и реквизиты Заказчика.'}, {'title': 'Информация о банковских реквизитах и контактах ГКУ ДИОМ', 'summary': 'Суммаризация: В представленном фрагменте содержится информация о юридическом лице с указанием его реквизитов и контактных данных, а также описание технических характеристик шарового крана и трехходового регулирующего вентиля.'}, {'title': 'Спецификация запчастей для сантехники', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказаны комплектующие для водопроводной системы, включая балансировочный клапан, шаровой кран и разъемный сгон, все из латуни или никелированной латуни, с указанием технических характеристик и производителей.'}, {'title': 'Спецификация товаров и комплектующих', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, указаны спецификации на датчик давления Тепловизор МТ 100М и кран шаровой полнопроходной с никелированным покрытием и ручкой бабочкой, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  9 694,32 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Термометр - пирометр инфракрасный GM530
  91 200,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• расходомер (09.09.2026)
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка датчика линейных перемещений
  144 355,28 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Закупка системы автоматической оптической линейной 3D инспекции паяльной пасты, системы автоматической оптической линейной 3D инспекции печатных плат
  16 660 000,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Закупка поворотных конвейеров 500 мм, с максимальной шириной печатной платы и конвейера-отбраковщика печатных плат
  2 674 784,66 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• 225906_Домкрат универсальный двустороннего действия для Пермской ГРЭС
  674 293,48 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку осев
  21 000 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва