tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Крючок трехрожковый мебельный

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10272478
Заказчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Шуваловская школа № 1448»
Начальная цена	125 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	14.08.2026
Приём заявок до	17.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Крючок трехрожковый мебельный	500.0 шт	250,00 ₽	Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из недрагоценных металлов

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки мебельных крючков', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку мебельных крючков трехрожковых в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар с годом выпуска не ранее 2023 года, поставляемый Поставщиком с сопутствующими услугами и документальным оформлением, по цене, включающей НДС или без него в зависимости от условий контракта.'}, {'title': 'Условия оплаты и порядок расчетов по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке, а обязательства считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и требования к упаковке', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам или международным стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать общепринятым стандартам, маркировка должна содержать необходимую информацию, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения или о мотивированном отказе от принятия.\n В случае отказа, Заказчик отклоняет Документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через информационные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленным фрагментам, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.\n Подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан реагировать на выявленные контрольными органами недостатки поставляемых товаров, а в случае обнаружения несоответствия товаров условиям контракта — предоставлять объяснения.\n Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары.\n Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика при предоставлении необходимых документов.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Согласно статье 5 Контракта, Поставщик обязан обеспечить соответствие Товара требованиям качества и других характеристик, своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик гарантирует качество товара, безопасность, соответствие стандартам и сертификации, а также возмещает вред и убытки в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; расторжение контракта возможно по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент документа описывает основания для одностороннего расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств после заключения контракта.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это рассматривается как признание требований претензии.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма с расчетом и приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания, срок его исполнения составляет 47 рабочих дней.'}, {'title': 'Регистрация и изменения контракта', 'summary': 'Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, вступают в силу с момента подписания и подлежат регистрации.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Условия работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать СТЕ с описанием товара и обеспечить работу в АИС «Портал поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц и получение электронной подписи.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Указание реквизитов и адресов сторон', 'summary': 'Статья 14 описывает юридический и фактический адрес, контактные данные и реквизиты Заказчика и места для указания аналогичной информации Поставщика.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Спецификация содержит описание товара "Крючок трехрожковый мебельный" с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →