tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Лента чековая BRAUBERG термобумага 57 мм (диаметр 35 мм, длина 17 м, втулка 12 мм) комплект 12 шт., 115232

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10272167
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М. Савельевой Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	12 468,60 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	13.08.2026
Приём заявок до	14.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Лента чековая BRAUBERG термобумага 57 мм (диаметр 35 мм, длина 17 м, втулка 12 мм) комплект 12 шт., 115232	30.0 шт	415,62 ₽	Бумага для аппаратов и приборов

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Заключение договора на поставку товаров', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением здравоохранения и поставщиком, последний обязуется поставить товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства о контрактной системе.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и доставлен силами Поставщика, который также несет ответственность за сопутствующие услуги и оформление приемки УКЭП.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС, который может не облагаться в зависимости от условий.\n Оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком электронного документа о приемке, сформированного через автоматизированную систему "Портал поставщиков".\n Оплата осуществляется на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, размере неустойки и итоговой сумме платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия и порядок поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставка товара должна быть осуществлена в установленные сроки и соответствии с техническим заданием, при этом поставщик имеет право на досрочную поставку по согласованию с заказчиком.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и возможна поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также обеспечивать сохранность товаров и предоставлять необходимые отчетные документы и сертификаты.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику подписанный электронный документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров, Заказчик отклоняет документ о приемке и уведомляет Поставщика о необходимости устранения недостатков.\n Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура предоставления разъяснений и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно указанному фрагменту, Заказчик обязан формировать и направлять Поставщику информацию о разъяснениях, отказах от принятия товаров, перечне недостатков и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет», а Поставщик в ответ на полученные запросы должен в течение 5 рабочих дней предоставить необходимые разъяснения или устранить выявленные недостатки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также подписанный электронный Документ о приемке является основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и уведомлениям', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует обязанности сторон договора, включая сроки предоставления ответов, контроль за поставками, порядок проведения экспертизы, процедуры уведомления о недостатках товаров и условия оплаты.'}, {'title': 'Права и обязанности поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить Заказчику необходимые документы, информацию о ходе исполнения контракта и уведомить о изменении своего фактического местонахождения, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'ИК гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании, и обязуется устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока, продлеваемого на время устранения дефектов.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийный срок и нести ответственность за вред и убытки, а также за предоставление полной и достоверной информации о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от стоимости контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия о штрафах за неисполнение обязательств, ограничив их сумму ценой контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Статья 8 регулирует порядок расторжения договора, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения контракта в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент описывает основания для расторжения контракта в случае нарушений со стороны заказчика, включая неоднократные задержки оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также другие нарушения условий контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Стороны договора обязаны в письменной форме ответить на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение подчиняется определенным условиям и требованиям законодательства.\n Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, если эти обстоятельства возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на его исполнение.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае невыполнения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензий с указанием необходимых данных и документов, а также срок ответа на претензию.\n В случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 08.09.2026, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы.'}, {'title': 'Изменение и дополнение Контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и вступают в силу с момента подписания.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае их отправления почтой или факсимильной связью — считаются полученными в день фактического получения или отправки соответственно.\n В случае'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно Контракту, исполнение его условий является основанием для регистрации сведений в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрено использование приложений и электронного взаимодействия Сторон через специализированные системы.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Поставщик обязан организовать работу в АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе, а также использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования.'}, {'title': 'Заголовок: Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'Статья 14 описывает юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 31», а также предусматривает место для указания информации о Поставщике.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить ленту чековую BRAUBERG термобумага с определенными характеристиками в количестве 12 штук по цене 415.62 руб. за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 12468.60 руб. с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →