tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ПАТРОНЫ И ФИЛЬТРЫ СМЕННЫЕ ДЛЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10272134
Заказчик	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский технологический колледж имени И.А. Лихачёва»
Начальная цена	33 900,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	13.08.2026
Приём заявок до	14.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Противоаэрозольный фильтр МК марка и класс защиты Р2 R, модель 202, 2 шт МК202	25.0 упак	136,00 ₽	Части прочего оборудования специального назначения
Противогазовый фильтр МК (12242) класс защиты А1В1Е1К1, модель 088 МК088	25.0 упак	1 220,00 ₽	Части прочего оборудования специального назначения

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки средств индивидуальной защиты', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять средства индивидуальной защиты для нужд колледжа в соответствии с результатами конкурсной процедуры и законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а также подтвердить поставку подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы.\n Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с УКЭП, а Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения дефектов и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков и направляет их Поставщику, после чего принимает товары и услуги при соблюдении условий или запрашивает разъяснения и устранение дефектов в установленные сроки.\n Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по качеству и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта.\n Заказчик обязан сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также имеет право запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, устанавливая гарантийный срок, указанный в техническом задании.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах, материалах и оборудовании за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.\n В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Гарантии качества и безопасности товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств.\n Общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно Контракту, стороны освобождены от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик может инициировать его расторжение в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров Заказчиком.\n Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения подчиняется установленным требованиям.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статьям 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона о Контрактной системе и статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.3 и статье 10 Контракта, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается, а споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и претензионного порядка с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к претензиям, порядок их подачи и приложения необходимых документов, а также устанавливается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Также определяется срок действия контракта до 30 сентября 2026 года, порядок его регистрации и условия изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n В случае'}, {'title': 'Приложения к контракту и технические условия', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать определенные приложения и согласны на проверки, а также устанавливают правила электронного взаимодействия, включая обмен документами и информацией через специализированные системы.'}, {'title': 'Условия использования электронного документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, признавая её равную юридической силе бумажных документов, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах.'}, {'title': 'Реквизиты и адреса сторон договора', 'summary': 'Статья 14 договора определяет юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные сторон: Заказчика и Поставщика.'}, {'title': 'Спецификация товаров с указанием характеристик и цен', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить противоаэрозольный фильтр МК202 и противогазовый фильтр МК088, каждый в количестве 2 упаковок по цене 3400 руб. и 30500 руб. соответственно, включая НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →