ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки оборудования для театра Эрмитаж', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр Эрмитаж» и поставщик обязуются поставку оборудования для нужд театра в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке.\n Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке в течение 7 рабочих дней после его подписания Заказчиком.\n В случае нарушения обязательств Поставщиком, Заказчик может оплатить товары с учетом неустойки.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к упаковке и документы приемки', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после доставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.\n В случае обнаружения недостатков, Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.\n Заказчик также обязан предоставлять информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне выявленных недостатков через Универсальную автоматизированную информационную систему бюджетного учета города Москвы.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику.\n В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Обязанности сторон после окончания контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанности сторон и их права в отношении поставки товаров, а также процедуры уведомления о недостатках и приостановления поставки.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары определенного количества, ассортимента и комплектности, своевременно оплачивать за них, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их при необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантийные обязательства', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать их устранения в рамках продленного гарантийного срока или замены товара, а также проведения экспертизы с последующим возмещением расходов на нее.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017.\n В пунктах 6.6-6.11 регламентируется ответственность Поставщика за безопасность товара, возмещение вреда, убытков и предоставление информации о товаре в соответствии с Гражданским кодексом РФ.'}, {'title': 'Утверждение правил начисления штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно указанному фрагменту, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом цены контракта и его объема.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору из-за обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, предусмотрена ответственность в виде возврата излишне уплаченных средств и неустойки, не освобождающей от исполнения обязательств.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по вине Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик может быть признан виновным в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки в срок, а также в случае невЫборки товаров.\n Расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями договора соответственно.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по договору', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.\n Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются процедуры подачи претензий с приложением необходимых документов и порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Также установлены сроки исполнения контракта и порядок его изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и регистрации контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для взаимодействия через АИС «Портал поставщиков», а Поставщик должен назначить ответственных за электронный документооборот и обеспечить получение УКЭП для работы в системе.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.\n Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к АИС предоставляется бесплатно.\n Статья 14 содержит адреса и реквизиты Заказчика, государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр Эрмитаж».'}, {'title': 'Информация о юридическом лице и контактные данные', 'summary': 'В представленном фрагменте'}, {'title': 'Спецификация товаров и оборудования', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик приобретает парогенератор с утюгом Silter Super mini 2000M-1литр и стремянку модели 119810 производства Krause, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по проведению испытаний электрооборудования и электроустановок, замеру сопротивления изоляции электросетей в зданиях ГАОУ ДПО МЦКО
  1 123 611,05 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Право заключения договора по лоту: ОКПД2 27.32.14.120 Поставка самонесущих защищенных и изолированных проводов для нужд филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электричес
  194 453 576,25 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме № 868-26/кт/эф на выполнение работ по устройству учета тепловой энергии и ИТП в здании, расположенном по адресу: г. Красноя
  3 596 469,76 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка электроматериалов
  709 259,74 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Право заключения договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству ЛЭП 6(10)/0,4 кВ по технологическому присоединению объектов заявителе
  6 713 093,92 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка изделий электротехнических для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"
  386 233,72 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Право заключения Договора на поставку масляного измерительного трансформатора напряжения 35 кВ для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Смоленскэнерго»)
  671 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку расходных материалов для аппарата Medin CNO
  56 436,30 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва