44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10272027 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е.В. Михайлова» |
| Начальная цена | 525 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 13.08.2026 |
| Приём заявок до | 14.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Модуль гардеробный двусторонний "Новая парта" черный 1995*600*1480мм | 21.0 шт | 25 000,00 ₽ | Мебель для офисов и предприятий торговли |
{'data': [{'title': 'Договор на поставку гардеробного модуля для школы № 777', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение "Школа № 777" и поставщик обязуются поставку гардеробного модуля для нужд школы в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы, включая закон о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием до 25.08.2026, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки импортного товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка импортного товара должны соответствовать международным стандартам, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы.\n Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а ее уборка и вывоз осуществляются за счет поставщика в установленные сроки.\n Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а также подписанный УКЭП электронный документ о приемке в соответствии с законодательством РФ.\n Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует заказ в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n При обнаружении недостатков или дефектов Заказчик может запросить разъяснения или отказаться от принятия товаров, после чего Поставщик обязан в установленные сроки устранить выявленные недостатки или предоставить разъяснения.'}, {'title': 'Обязанности по передаче документации и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику исправленный комплект документации и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения Контракта и контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям Контракта.\n Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика и обязан предоставлять документы о стране происхождения товара.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.\n В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Гарантии качества и безопасности товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Чик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с размером штрафа, рассчитываемым в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму штрафов.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплекта поставляемых товаров.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и непредставление отгрузочной разнарядки могут привести к расторжению контракта.\n Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а одностороннее расторжение подчиняется определенным требованиям.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статьям 21-23 Закона о Контрактной системе и статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Продление срока исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа предусмотрен порядок подачи претензий с указанием требований и приложением необходимых документов, а также установлен порядок разрешения споров в арбитражном суде и условия вступления контракта в силу с возможностью его изменения по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также должны обеспечить создание и использование стандартных товарных единиц в АИС для оформления документов о приемке.'}, {'title': 'Использование электронных подписей и документооборот', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты Заказчика и Банковские Данные', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены юридические и фактические адреса, контактные данные, ИНН, КПП, ОГРН, реквизиты банковского счета и другие идентификационные сведения организации, а также'}, {'title': 'Спецификация гардеробного модуля "Новая парта"', 'summary': 'Спецификация товаров включает модуль гардеробный двусторонний "Новая парта" черного цвета с металлическим каркасом и ЛДСП толщиной 16 мм, производителя ООО "Новая парта", модель БМ2, количество 21 штука, цена за единицу 25000 руб. с НДС, общая сумма заказа составляет 525000 руб. с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва